老律师网
建设工程承包人的责任
首页
>>
法律知识
建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任:
一、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。
承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路的畅通等。
二、接受发包人的监督。《
合同法
》第二百七十七条规定“发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进度、质量进行检查。”
三、确保建设工程质量达到合同约定的标准。《
合同法
》第二百八十一条规定“因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应承担
违约责任
”。《
合同法
》第二百八十二条规定“因承包人的原因致使建设工程在合理使用期内造成人身和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。”
四、发包人经检验验收未按期付款,承包人可以催告,经催告仍不付款的,凡可折价、拍卖的工程,承包人可以诉请人民法院解决,确保自身利益不受损失。
⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,
请点此举报
。
·
承重燃气防水等改造施工是否需要资质?
根据《住宅室内装饰装修管理办法》第6、7、8、9之规定,即使是家装和投资额30万以下或面积300平以下的非家装装饰装修工程,如果装修活动涉及下列情形(一)搭建建筑物、构筑物;(二)改变住宅外立面,在非承重外墙上开门、窗;(三)拆改供暖管道和设施;(四)拆改燃气管道和设施;(五)装修超过设计标准或者规范增加楼面......
·
建设工程承包人的责任
建设工程承包人在合同履行过程中,应承担以下责任:一、按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工。承包人按照合同约定的日期准时进入施工现场,按期开工是确保按时竣工的第一步。承包人应在进入施工现场前做好开工的一切前期工作,如施工方案、原材料、设备的采购、管理、使用、场地的平整、施工必备的水、电、道路......
·
家庭类装修没有资质合同是否有效
竣工前的装修及投资额30万以上或面积300平以上的非家装装修工程(大额大面积非家装)。建设工程竣工验收前的装饰装修属于建设工程施工的一部分,应当适用《建工司法解释一》,应当以取得相应资质作为判定合同效力的前提。而竣工前的装修工程和投资额30万以上或面积300平以上的非家装装修工程相较于家装具有规模大、施工工艺......
·
建设工程合同发包人的责任
依据《合同法》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任:一、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《合同法》第二百八十三条规定“发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。二、向承包人提供符合质量的材料、......
·
工程款反击战
2022年夏天的余温出奇地一再延伸,秋季的最后一个节气霜降已然闪过了7个日夜,午后竟还能跃上20度,但似乎冬天,就隐藏在哪座小山或小树林的背后,伺机放马挥鞭而至,会让四下的人们都冷静下来。业务员,一直都是一个含金量比较高的职业,20世纪我国改革开放初期,村儿里最先致富的大概除了集体企业厂长或者个体户,再就......
·
长沙土地使用权时间,转让条件
长沙土地使用权时间,转让条件长沙土地使用权年限规定由于商品房的土地所有权归国家所有,买房人所取得的只是房屋以及房屋所占的土地使用权(支付的房价实际上就包括了二者),所以土地使用权能用多长时间就关系到购买人的切身利益。法律对土地使用权按不同......
·
工伤鉴定后工伤复发的处理规定是什么?
在工作中,往往会因为一些不起眼的小事导致工伤事故的发生。最让人担心的是工伤复发的风险。而很多人仍然对于工伤申请等的相关规定都不太清楚。那么,工伤鉴定后工伤复发的处理规定是什么?为此,我们在下文中整理了该问题的相关资料,希望对您有所帮助。1、......
·
律师办理婚姻家庭案件业务操作指引
第一章总则第一条为了保障律师依法履行职责,规范律师代理离婚案件的执业行为,根据《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国律师法》的规定,制定本指引。第二条律师在中华人民共和国境内代理离婚案件,应遵循本指引。第三条律师代理离婚案件......
·
缓刑与死缓的区别都有哪些 判处死缓后会有什么结果
虽然缓刑与死缓都有一个缓,但在司法实务中具体的意义可不一样。其中缓刑一般是对那种犯罪不是很重的罪犯作出的,而死缓针对的是不是必须要判处死刑立即执行的罪犯。那到底缓刑与死缓的区别有哪些呢?我们一起在下文中进行了解吧。一、判处死缓后会有什么结果......
福建
吕超律师
执业11年
13147094815
江苏
朱效武律师
法学学士 执业18年
18501560386
浙江
李力律师
副主任律师 法学硕士 执业12年
18667830319
江苏
高峰律师
副主任 法学学士 执业13年
13305191148
江苏
徐志勇律师
双学士 执业21年
18168563608
浙江
何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507
⊙相关内容
·
南京律师谈法院管辖
起诉应该去哪个法院?对于民事诉讼的当事人来说,所期望的......
·
无锡律师说法:以他人名义贷款应该谁偿还?
马某某马某父的名义向银行申请贷款,并签订借款合同一......
·
如何提起不服工伤认定书诉讼?
如何提起不服工伤认定书诉讼?对工伤认定书上的结果不服的,可以进行诉讼。建议请律师协助诉讼。律师可协助工伤证据的收集。工伤相关证据除自身伤情、医疗相关证明外,工作环境和证人证言也是提取证据的重点。首先明确诉讼对象是谁,另外,因单位原因导致鉴定机......
·
合作开发房地产风险
房地产合作开发是指具有房地产开发资质的一方与提供建设用地使用权或提供资金、技术、劳务等一方或多方在共担风险、共享收益条件下合作开发房地产项目。最高人民法院于2005年6月18日颁发了法释[2005]5号《关于审理涉及国有土地使用权合同纠纷案件适用法律问题......
·
婚后男方出钱买房属于共同财产吗
我们发现一般夫妻在结婚之后买房的,此时的房产除非是双方有单独的约定,那么通常都是会被认定为夫妻共同财产。那现实中婚后男方出钱买房属于共同财产吗?可能很多人就搞不清楚了,针对这个问题,我们整理了相关资料,将在下文中为你做详细解答。一、婚后男方......
·
单位可解除合同的情形有哪些
不管是用人单位还是劳动者,法律方面都是赋予了他们解除劳动合同的权利。其中对单位解除劳动合同作出了比较严格的规定,这也是出于对劳动者利益的保护。那现实中单位可解除合同的情形有哪些呢?我们马上为你做详细解答。一、单位可解除合同的情形有哪些1、......
·
担保借款和抵押借款合同范本
担保借款和抵押借款合同范本担保借款和抵押借款合同合同编号:抵押人(甲方):住所:法定代表人(或授权代理人):开户金融机构及账号:抵押权人(乙方):住所:法定代表人(或授权代理人):为确保号借款合同(以下简称借款合同)的履行,甲方愿......
·
刑法中关于交通肇事罪是怎么规定的
在生活当中,我国交警部门反复的在强调,要求您在日常的开车过程当中,一定要谨遵我国的道路交通安全法。因为现在道路上的车辆是非常多的,如果因为极个别司机的一个不注意,甚至就有可能会酿成比较大的交通事故,这是非常严重的。下面我们就为您介绍一下,刑......
·
房屋土地的他项权证
他项权证指在他项权利登记后,由房管部门核发、由抵押权人持有的权利证书。所谓他项权证,是一个土地产权相关的术语,和我们讲的认股权证是两回事。房产的他项权是指除产权人及共有权人以外的其他团体或者个人对该房产涉及的权利,通常是指抵押权利,他项权......
·
被评估土地使用权年限修正该怎么计算?
被评估土地使用权年限修正该怎么计算?虽然每位土地使用者都有权利用土地进行获益,但是必须在规定的使用年限内才可,就算是通过转让方式获得土地使用权也只能在剩余年限内行使土地使用权。当然剩余年限的土地使用价值与原先的价值大不同,这就需要各位在交易......
⊙
有法律问题?在此提问:
*
事发地:
*
手机号:
最新法律咨询
·
家具工人工作没做到位 要求拿工资同时没有签订合同是不是
·
离婚了让他还钱可以吗,我和我老公结婚后我爸出全资给他大包了个出租车写的他的名字他
·
合同到期公司不续签是否有补偿
·
估算下赔偿多少钱,我父亲在加工厂上班是临时雇佣至受伤了鉴定是一级残级您能给估算下
·
车祸,坐车的告另一个被撞的车主,合理么
·
国庆节期间可以到商水看守所看人吗?
·
合同不能改签吗,我和一家公司签约了一份合同可是现在我不想做了不知道算不算维约合同
·
利用谈恋*骗买保险,,这应该怎么解决,还让买手机这应该去哪里说
收藏-转发-分享给朋友
律师文集
老律师网www.Law64.net
首页
找律师
在线咨询