样板房室内软装设计及购销合同范本
样板房室内软装设计及购销合同
甲方： 乙方：
甲方委托乙方承担富阳富春玫瑰园 样板房内的软包购买及安装，经双方协商一致，签订本合同。
第一条承包方式
1、按软包施工图和承包范围内实行统一购买、摆放，包工期、包质量、包安全;
2、在没有甲方书面认可的情况下，本项目不允许乙方以任何方式进行分包。
3、承包方式是全包形式，则软包的材料及安装要求应按甲方提供的软装设计方式进行，即并非所有空间都有软装的家具及饰品。
第二条承包内容
共 套样板房软包的购买及安装，详细内容见本合同附件(样板房软装产品清单)
第三条 工作期限
1、 本项目合同总工期为 个工作天，工期从合同签订次日开始计算。
2、本项目完工日期为__ __年 __ _月___ _日。乙方必须按时完成所
有工作内容，如遇以下原因，可以顺延工期：
（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害而影响项目进度。
（2）甲方无法提供正常的进场条件。
（3）甲方未按期支付全部货款及交货前应支付的款项。
第四条 合同价款
1、本项目合同总价为人民币 RMB ________元整 (大写 元整),
2、在本项目合同履行过程中，如双方协议变更方案、更换货物，则合同价
款及履行费用按变更后的方案据实结算.
第五条 双方权利及责任
(一) 甲方责任
1、甲方代表协调有关工作，负责工作的进展及监控，对所需购买的物品予
以确认，以甲方满意为准。
2、负责对实际购买量进行核算，并按照合同规定办理付款。
3、甲方负责安排木工等工作人员配合乙方实地工作，并提供正常的进场条
件(细保洁完毕)，所有甲方安排人员的费用由甲方承担。
(二) 乙方责任
1、乙方产品清单必须严格按照甲方指定软包材料进行采购，不得替换。
2、乙方在施工安装过程中必须保证软包安装的质量及效果。
第六条 项目款支付和结算
1、合同签订后1日内，甲方支付乙方本合同总价100%的货款(即RMB _ 元整(大写 元整), 乙方按清单及时备货, 收款后给甲方开具符合税务规定之发票.
第七条 退换货和增补商品条款
1、合同清单中家具类, 灯具类, 纺织品类不接受退换货. 2. 外采部分产品不接受退换货.
3、在购买产品后10天的期限内，并且保证不影响产品第二次销售和包装不损坏的前提下，饰品类接受饰品金额2 %的产品退换货, 超过2 %金额的饰品退换甲方需支付等同于产品金额15%的二次运输和包装费.
4、在合同清单之外商品, 甲方增补商品产生的货款采取款到发货的结算方式.
第七条 项目竣工验收及标准
1、项目竣工后乙方以书面形式通知甲方验收，甲方应在接到通知3个工作日内由双方派代表到现场验收，验收以设计图、修改附图标准进行。如甲方在接到乙方验收通知后没有及时组织验收，甲方在接到乙方验收通知后满10日，则视为甲方认可乙方项目质量。
2、如经验收合格，则由甲方出具书面通知给乙方，乙方应立即清理工程现场。如验收不合格，乙方负责立即修正、更换或重做，直到验收合格为止。
第八条
违约责任 1、乙方没有在本合同约定日期竣工，每延迟1天，按合同总价的0.5% 计
算违约金。
2、甲方必须按时支付合同货款，如有延误，每延迟1天，按应付价款的
0.5%计算违约金。
3、如有一方因非不可抗力因素无法履行本合同，应全面承担由此给另一方造成的损失。
第九条 其他事项
1、本合同项目内所有通知、变更签证必须由甲方代表签字后生效。
2、本项目合同在履行过程中发生纠纷，甲、乙方应及时协商解决。协商不
成时，可向乙方所在地人民法院起诉。
3、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。
4、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
5、双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
本合同附件：样板房软装商品清单
委托方：承接方：
委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：
帐号：
日期：年月日
日期：年月日
所有样板房室内设计以及购销时都需要按照以上的样板房室内软装设计及购销合同范本进行拟定合同，这样格式的合同才是合法并且保证合同的有效性，对于签署双方都是一种法律保护，合法进行已签署合同的相关条约。
⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，
请点此举报。
·
公房 新婚姻法保护具体如何规定？
房产是人们生活中具有较高价值的财产，在婚姻中需要当事人格外重视其归属问题。如果夫妻双方离婚需要根据房产的具体属性进行房屋产权的分割。公房是指房屋的所有权归属于共有单位，个人只有使用权的情况。下面我们就为您总结了公房新婚姻法保护的相关规定。一、公房的婚姻法保护的规定“公房”就是“公家”的房子，使用者......·
房产纠纷上诉状范文
我国的房地产行业一直以来都是比较火的行业，与此同时，关于房产所产生的纠纷相对于其他纠纷来说也是比较多的，对于纠纷，我们可以通协商解决，协商不能解决的只能通过诉讼的方式解决，接下来我们整理了房产纠纷上诉状范文。一、上诉状的定义上诉状，是民事、行政或刑事案件的当事人对地方各级人民法院作出的第一审民事......·
房子加名字怎么办
结婚前的男女朋友或者结婚后的夫妻，对于房子加名字的事情有着十分固执的想法，因为他们觉得只有在房子上加上自己的名字，自己才有了保障，在离婚之后分割，养老等问题，才能够是自己的权益得到保障。那么，房子加名字怎么办呢?我们为您介绍房子加名字的明智的办法和情形等等。一、房子加名字怎么办?(一)婚后房产证上加......·
房客违约又不肯搬走,怎么办
在外面租房时，违约则是最常见的情形，无论是房东违约还是房客违约都会造成双方的不愉快。曾经有房东问过我们，如果房客违约了，却又不肯搬走，我该怎么办了?针对这种情况，我们下文做了解答，希望对您有所帮助。一、房客违约又不肯搬走，怎么办当房东把房子出租给房客时，双方必须按照合同履行彼此的义务，如果中途房客违......·
成都市商品房买卖合同登记备案管理办法
成都市商品房买卖合同登记备案管理办法成都市商品房买卖合同登记备案管理办法第一章总则第一条为进一步规范商品房买卖活动，方便商品房交易，维护当事人的合法权益，根据《城市房地产开发经营管理条例》等法规政策的规定，结合本市实际，制定本办法。第二条本市行政区域内商品房买卖合同登记备案及其监督管理，适......·
刑事案件审判后一般多长时间得出判决书
根据刑事诉讼法的规定,当庭宣判的,应在5日内将判决书送达当事人和提起公诉的检察院.定期宣告的,应当在宣告后立即将判决书送达上述人员.意思说,根据你的情况,因为没有当庭宣判,而是则日定期宣告,所以,只要在审判的审理期限内都可以的.但这里情况就比较复杂,分......·
入户盗窃罪的认定是怎样的
刑法修正案八中将入户盗窃直接规定为盗窃罪，因此说到入户盗窃罪的认定，其实也就是关于入户盗窃行为的认定，毕竟《刑法》中并没有入户盗窃罪。那究竟应该如何对入户盗窃罪进行相应的认定呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、入户盗窃罪的认定是......·
子女满18岁还要支付抚养费吗
通常情况下，我们了解到的父母对未成年子女是有法定抚养义务的，那么要是子女已经成长到18周岁的话，那么此时父母还需要支付其抚养费吗？一般，子女满18岁之后，就属于成年人了，按照多数人的理解，这时父母是不需要再支付抚养费的。不过，法律中是怎样规定的......·
什么是代驾，代驾撞车了扣分吗
什么是代驾，代驾撞车了扣分吗？根据我国相关法律的股东，司机违反交通规则是需要承担一定的责任的，轻则扣分，重则吊销营业执照。现实生活中的，代驾的情形也是十分常见的，在应酬后为了自己的人身安全会找代驾、出门为了方便也会找代驾，代驾的规则是否与正......
⊙相关内容
·
南京市栖霞区看守所
南京市栖霞区看守所地址：南京市栖霞区尧化门街141号，邮编：210......
·
台州律师何丽琴成功案例贩卖毒品罪二审十五年改判十年
贩卖毒品罪二审改判案件（15年改判10年）基本案情......
·
在我们现实生活中，在购买预购房的时候会签订买卖房屋协议，同时
在我们现实生活中，在购买预购房的时候会签订买卖房屋协议，同时当事人为了保证将来购房的实物权也会签订预告合同的。那么有的人想将期房预告登记抵押，那么有关抵押预告登记具有什么样的法律效应呢！还有很多人对此有疑问，本文我们将为您详请介绍。一、预......·
江苏省工伤认定需要提交哪些材料
工伤认定就是确定职工在用人单位遭受的人身损害是否可以确定为工伤的活动，对于工伤认定需要结合案件提交需要的材料，每个地区需要根据当地的鉴定标准提出不一样的要求。下面，我们为您整理江苏省工伤认定需要提交的材料类型。一、江苏省工伤认定需要提交的......·
当前，人们的权益意识不断提高，为了对自己和家庭有更多的保障，
当前，人们的权益意识不断提高，为了对自己和家庭有更多的保障，您在选择工作的时候，对养老保险、医疗保险、失业保险等五险一金也十分在意，单位是否提供五险一金也是众多即将参加工作的人心中衡量的标准之一，那么员工五险一金是什么?接下来，我们为您介绍。......·
在商品房预售中，很多因素难以考虑到，因而导致开发商延迟交房也
在商品房预售中，很多因素难以考虑到，因而导致开发商延迟交房也时有发生。开发商延迟交房是相对于《商品房买卖合同》上的交房日期而言，如果开发商延迟交房，会给买受人带来一定的损失，那么延迟交付房屋是否可以解除合同?另一方面，如果延迟交房属于解除《商......·
非法拘禁罪的立案标准
一、非法拘禁罪就是非法拘押或者禁止别人的出行控制他人的人身自由，我国非法拘禁有着明确的规定，非法拘禁罪立案标准如下《立案标准》规定，国家机关工作人员涉嫌利用职权非法拘禁，具有下列情形之一的，应予立案：非法拘禁持续时间超过二十四小时的;三次以......·
贵州省遵义征地补偿标准是多少？
贵州省遵义征地补偿标准是多少？近几年，贵州省遵义市加大了发展步伐。城市建设也加快了脚步，但是在推进城市化的过程中，不可避免的就是要用到周边农村农民的土地。土地是农民吃饭赚钱的宝贝，政府要征收土地就要给予农民相应的补偿措施，保证农民的生活不会......·
土地使用变更收费的标准，土地使用变更的流程
土地使用变更收费的标准，土地使用变更的流程由于土地所有权属于国家或集体所有，因此单位或个人只能获得土地使用权。但在现实生活中，往往存在着这样一种情况，即土地使用证没有到期，原土地使用权人却因各种原因无法或不想拥有土地使用权了，这时就要进行土......·
新刑事诉讼法补充侦查有哪些规定？
新刑事诉讼法的颁布实施给刑诉法的执行和运转带来了健康活力。刑诉法补充侦查是刑事诉讼中一个重要概念，即在办案过程中，需要收集证据。本文就针对新刑事诉讼法补充侦查，供您参考学习。那么新刑事诉讼法补充侦查有哪些规定呢？下面我们一起来了解一下吧。......
副主任 法学学士 
18951945636
