河堤工程承包协议书应该怎么写？_法律知识

    河堤工程承包协议书应该怎么写？

  我国南方雨水比较多，政府经常会加固堤坝，为了确保工程质量，政府会通过招标的方式选择承包方，然后双方会签署一份工程承包协议。这份协议书非常重要，确定了双方的权利义务及违约责任，效力等同于合同。那么河堤工程承包协议书应该怎么写？下面我们通过一篇范文告诉您。

  河堤工程承包协议书

  发包人：（以下简称甲方）

  承包人：(以下简称乙方）

  依照《中华人民共和国合同法》及其它相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方同意将本公司河道改造工程等分项工程发包给乙方。为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：

  一、工称概况

  1、工程名称：

  2、工程地点：

  3、建设单位：

  二、工程承包范围：

  1、工程承包方式：为包工包料。

  2、工程承包范围：

  3、工程承包内容为：河道改造工程的材料供应和施工以及该项目涉及的临电、临水、临时设施和工程决算资料整理、递交等相关施工内容。

  三、工程计价及计量方式

  1、工程量计算根据甲方提供的施工图、乙方提交的竣工图、工程联系单、现场签证和工程施工中相关文件等作为计量依据。

  2、本工程按《贵州省市政工程计价定额》（2004版）中的相应项目按实计取执行结算，（含临时工程费）。

  四、工程工期

  1、本工程施工工期为：20 年月日一20 年月日，共天。乙方必须在保证工程质量的前提下按期完成。发生以下情况的，工期予以相应顺延。

  （1）遇人力不可抗拒因素造成停工；

  （2）甲方未能提供施工条件或施工配合的；

  （3）甲方要求停工；

  （4）工程进行设计变更或工程量变更的；

  （5）其他非乙方原因造成停工的。

  五、工程质量标准

  本河道改造工程的质量验收按国家及相关部门规定的工程质量验收规范及标准执行，如因乙方的材料或施工质量问题，导致的工程质量不能顺利验收，乙方应无条件返工处理至合格要求为止。

  六、合同总价款：

  金额（大写、约人民币），最终合同价款，根据施工图设计工程量、设计图纸外增加工程量及现场签证工程量结算。

  ￥：约元

  七、双方权利和义务

  1、甲方责任

  （1）全面履行合同，确保乙方正常施工。

  （2）提供乙方要求的有关本工程的技术资料。（3）及时协助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在7天内签复，7日内未签复视为甲方认可该签证。

  （4）负责办好施工手续，需乙方协助的工作乙方应积极配合。

  （5）督促乙方做好安全管理，文明施工。

  （6）免费向乙方提供堆料场、道路、设备作业等场地。

  （7）甲方应为乙方免费提供布置临时设施的场地和临水、临电，乙方的员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方自行承担。

  （8）积极为乙方排除一切施工干扰，社会干扰及负责周边关系的协调。

  2、乙方责任

  （1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、安全、文明施工，工期及合同要求，确保正常施工。

  （2）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满足施工需要，人员调配投入计划必须合理，现场管理力量必须满足正常施工管理要求。

  （3）全力配合有关部门对施工现场的各项检査和监督管理等。

  （4）工种之间必须友好相处，相互配合，不得相互推诿扯皮。

  （5）乙方在施工时发生安全事故应立即组织抢救，并保护好现场，即刻上报。

  （6）积极配合甲方工作，做好上传下达，及时签订各级安全责任书，层层落实安全生产责任制。

  （7）乙方应带头遵纪守法，不准违章指挥，准确把握安全、质量、进度、效益的关系，保证人员安全，施工顺利进行。

  （8）乙方必须确保各种配备到位，并严格履行职责。

  八、材料供应

  本工程甲乙双方约定的河道施工所用的材料由乙方按设计和有关质量验收标准要求自行采购，各种材料进场时经甲方现场人员进行质量检验合格后签字同意方可使用，甲方检验认为不合格的应在材料进场2日内向乙方及时出具书面意见，若甲方逾期出具书面意见或不及时进行验收的，视为甲方验收合格。

  九、质量验收

  甲方在收到乙方的竣工验收申请后3日内会同乙方进行质量验收。

  十、工程款支付

  甲方按工程施工进度付款的方式向乙方拨付工程价款：每月15号按当月完成工程量计价款的80%支付进度款。

  工程完工后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算审计并向乙方支付总工程款的97%，并按工程决算的3%扣取质量保证金，质量保证金待工程运行一年后，经发包人验收合格无质量问题后发包人于10日内一次性付给承包人。

  甲方所支付的所有款项均汇到乙方指定账户上，在任何情况下不得变更。

  发包人：（以下简称甲方）

  承包人：(以下简称乙方）

  日期：

  综上所述，河堤工程关系到沿线居民的生命安全，因此政府必须选择具备资质的承包方。在河堤工程承包协议书中，对河堤工程概况、工程质量标准、承包范围、工程款结算方式及双方责任都要进行明确约定。协议书非常重要，以后一旦工程出现质量问题，发包方可以按照协议内容要求索赔。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·工程质量哪个部门管理？
      工程质量哪个部门管理？我们知道我国的很多建设工程在世界上数一数二，工程安全问题一直是工程建造过程中考虑的重要因素，工程质量的好坏直接影响投入使用后的安全性，因此在建设过程中需要严格监督和验收，我国对建设工程有着严格的管理条例，来确保工程质量，那工程质量哪个部门管理？下面就详细介绍。一、我们国家的工程......

·解除合同双倍工资的情形
      解除合同双倍工资的情形一、解除合同双倍工资的情形1、未签劳动合同双倍赔偿;2、非法解除劳动合同;3、无故克扣拖欠工资，除应尽快支付工资外，额外赔偿25%的赔偿金。二、合同解除的类型合同的解除，是指已成立生效的合同因发生法定的或当事约定的情况，或经当事人协商一致，而使合同关系终止。合同的解除有三种类......

·工伤鉴定行政复议申请书是什么意思
      在一般情况下，当地的劳动能力鉴定委员会出具的工伤鉴定的结果书都是比较公正科学的。当然，我国法律也明文规定，如果员工个人对工伤鉴定的结果存在争议的话，是可以依法提起行政复议的。不过行政复议需要提交申请书，很多人对于工伤鉴定行政复议申请书是什么意思都不太清楚，那么希望您可以通过我们的介绍以后有一个认识。......

·建设工程很容易发生纠纷，这主要是由于工程的施工进度与工程款的
      建设工程很容易发生纠纷，这主要是由于工程的施工进度与工程款的发放不一定同步进行，此外，还会因合同内容、施工进度、建设质量和设计方案等产生纠纷。那么，建设工程纠纷的主要分类有哪些呢?下面我们将带来相关的内容。(一)建设工程勘察合同纠纷。建设工程勘察合同是指承包人接受发包人的委托，完成建设工程地理、地质等情......

·工业用地使用年限是多久
      工业用地使用年限是多久法律与我们的生活息息相关。而工业是现代城市发展的主要因素，包括一些企业的生产车间、仓库或者其他的设施，还有公路、铁路、码头等用地都属于工业用地。既然要使用土地，就会有使用期限的问题。那么工业用地使用年限是多久呢?为您解答。一、工业用地使用年限土地使用年限最高70年　据市国土部门......

·一般孩子抚养费多少、孩子抚养费支付到什么时候?
      父母对未成年子女的抚养义务，不会因为夫妻解除了婚姻关系而消灭，当然这建立在亲生父母子女之间。而此时一方实际获得了抚养权之后，另一方需要支付抚养费。那一般孩子抚养费多少钱呢?对此，我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。一、一般孩子抚养......

·哪些争议可以申请劳动仲裁
      哪些争议可以申请劳动仲裁1、因确认劳动关系发生的争议劳动关系是指用人单位招用劳动者为其成员，劳动者在用人单位的管理下提供有报酬的劳动而产生的权利义务关系。因确认劳动关系是否存在而产生的争议属于劳动争议，适用劳动争议调解仲裁法。在实践中，一......

·如何做无罪辩护？哪些情形可以做无罪辩护？
      如何做无罪辩护？哪些情形可以做无罪辩护？生命和自由是人的一生中十分珍贵的东西。如果被告人符合无罪辩护的法定事由，辩护人为其做无罪辩护无可厚非。那么，辩护人如何做无罪辩护呢?哪些情形下可以做无罪辩护呢?一起来看看吧。一、律师做无罪辩护的法定......

·河南非法集资担保公司的立案条件是什么?
      在实际生活中，相信您都听过非法集资这一词。对于非法集资，往往会给受害者带来很大的影响。非法集资的形式有很多种，但是都具有一定的特征，因此，我们有必要了解一些关于担保公司的相关知识。下面我们以河南非法集资担保公司为例，将其立案条件介绍给您。......