污水处理工程承包合同的范本是怎样的_法律知识

    污水处理工程承包合同的范本是怎样的

  近年来，随着我国科教文卫事业的飞速发展，国家也越来越关注对环境的保护，在日常生活中，人们总会遇到破坏环境的行为，这时就需要进行处理，根据我国法律的相关规定，进行污水处理工程承包需要签订相应的合同，那么污水处理工程承包合同的范文是怎样的？我们来关注下。

  污水处理工程承包合同的范本是怎样的

  污水处理工程项目

  总承包合同书

  （合同编号）

  项目名称：污水处理工程项目

  项目地点：

  委托方：

  承接方：

  签订日期：

  2012年月日

  委托方：（以下简称“甲方”）

  承接方：（以下简称“乙方”）

  甲方应国家、省、市环保部门的要求，对本污水处理工程进行投资建设。乙方与其他几家环保企业在公平、公正、公开的前提下积极参与此次该建设项目工程的竞标，最后乙方中标。甲、乙双方根据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》等的有关规定，本着平等、自愿、互惠、等价有偿的原则，就污水处理工程协商一致，签订本合同。

  一、工程概况

  1、工程名称：

  2、工程地点：

  3、工程内容：

  4、工艺流程说明

  工程达到的标准污水经处理后中，水中污染物含量低于中华人民共和国《污水综合排放标准》中的一级排放标准。

  5、承包内容及范围：

  1.根据乙方的投标文件中所设计的“工艺设计方案”及现场情况提供所设计的施工图纸。

  2.废水处理构建筑物的土建施工。

  3.工艺设备材料的采购、安装、调试。

  4.工艺调试。

  5.甲方技术人员的培训。

  6.工程工期：以甲方将本工程第一笔款到乙方账上之日，为工程开工日期开始计算。总工期天，其中工程设计天，土建施工天，工艺

  设备

  材料的采购

  天（与土建施工过程交叉进行）

  工艺设备

  材料的安装天，工艺调试天。

  二、工程价款及结算的约定

  1、工程固定款总价万元，人民币大写：

  2、招标文件之外的工程新增不确定部分需由甲乙双方现场代表确认核定后另签充协议。

  3、工程款支付方法：现金或转账。

  4、给付时间：工程款分五次给付，第一次付款：签订合同后五个工作日内甲方向乙方支付合同总承包价的30 %

  （即：万元，人民币大写：）；

  第二次付款：土建施工完毕，工程现场具备工艺设备

  材料安装条件后五个

  工作日内，向乙方支付合同总承包价的30 %

  （即：万元，人民币大写：）；

  第三次付款：所有工艺设备

  材料安装完毕，达到工程试运行条件后五个工作日内向乙方支付合同总承包价的20 %（即：万元，人民币大写：）

  第六条工期

  1、本合同总工期为个日历天，具体进场时间以甲方书面通知为准。

  2、本合同工期已充分考虑雨雪、暴风、停水、停电、节假日等因素

  的影响。

  3、如遇人力不可预见抵抗或甲方原因等特殊情况，经甲、乙双方认可后，工期作相应顺延，并以书面形式确定顺延期限。

  第四条工程质量和验收

  乙方应保证本工程污水经处理后的出水水质达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）的3级排放标准，并通过当地环保局的验收。

  第五条双方工作

  1、甲方工作1.1指派为甲方工地代表，协助乙方协调与工程总承包方的关系，负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。

  1.2向乙方提供施工用水、用电接口，接驳点费用及水电费用由乙方自理。

  1.3保证按合同要求及时支付工程款，若延期将承担相应的经济损失。

  2、乙方工作

  2.1指派为乙方工地代表，负责工程管理和施工，履行合中的各项工作，精心设计施工，确保工程质量，按合同规定的时间及时完工和交付使用。

  2.2保证按图施工，做到无渗漏，无二次污染，并对质量负责。

  甲方：____

  法定代表人：___

  乙方：____

  法定代表人：___

  合同签订日期：_____

  签约地点：________

  《民法典》第七百八十八条?【建设工程合同定义和种类】建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。

  首先应当将双方的信息、工程信息书写清楚，然后将应当达到的目标、需要支出的费用、以及双方的权力和义务书写明白，当然最后应当注意违约条款也是很重要的，合同应当适当的细化，这样才能使得内容更加明确。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。






⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·工伤认定的时限一般是多久
      现实中，不管是申请进行工伤认定，还是做出工伤认定结果的期限，其实我国都是严格做出了限制的，因此在职工受伤之后，需要尽快的提出认定的申请，以免超过了规定时限，导致不受理工伤认定。那实践中工伤认定的时限一般是多久呢?我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、工伤认定的时限一般是多久《工伤保险条例》的......

·年满十六岁是否是童工？
      在我国，区分未成年工与童工最关键的就是在年龄的认定上面。虽说都是属于未成年人，但法律的对待态度却是不一样的。我国允许单位招用未成年工，却是严令禁止使用童工的。那实践中，年满十六岁是否是童工呢?我们马上为你做详细解答。一、年满十六岁是否是童工依照中国《劳动法》定义，童工是指未满16周岁，与单位或者个人......

·下班工伤认定规定是什么？
      在城市一些很危险的工作的时候，劳动者经常会因为发生事故而受伤，一旦受伤就会给劳动者带来巨大的伤痛同时也会带来一定的经济损失，因此，对于在工作中受伤的需要进行工伤认定进行赔偿，确保老动手的合法利益不会受到损失，那下班工伤认定规定是什么?下面就对此问题进行详细的介绍。根据《企业职工工伤保险试行办法》第八......

·一类工业用地包括哪些范围
      一类工业用地包括哪些范围一、一类工业用地包括哪些范围？一类工业用地的行业包括银行业、证券业、保险业、其他金融活动业、居民服务业、其他服务业、租赁业、商务服务业、住宿业、餐饮业、批发业、零售业、仓储业、邮政业、电信和其他传输服务业、计算机服务业、软件业、卫生、社会保障业、社会福利业、新闻出版业、广......

·北京劳动仲裁委员会的办理程序及相关材料
      北京劳动仲裁委员会的办理程序及相关材料一、北京劳动仲裁委员会的办理程序1、劳动保障当事人提出仲裁的，应当从劳动争议发生之日起一年内仲裁委员会提出书面申请。2、仲裁委员会应当自收到申诉之日起五日内作出受理或不受理的决定。受理的，应当由作出决定之日起五日内，将申请书副本送达被申请人，并组成仲裁庭，决定不......

·我们知道，试用期是包含在劳动期限内的。因此在劳动合同当中也就
      我们知道，试用期是包含在劳动期限内的。因此在劳动合同当中也就有关于试用期的约定，那么劳动合同试用期约定有哪些注意事项呢？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。(一)单独的试用期合同是无效的。根据《劳动部关于贯彻执行〈中华人民共和国劳动法〉若......

·处理银行借款合同纠纷要什么证据
      处理银行借款合同纠纷要什么证据银行借贷合同发生纠纷，借款人一方拒绝还款，应该如此举证以解决银行借款合同纠纷：一、证明当事人诉讼主体资格的证据1、当事人为自然人的，应提交其身份证明资料，如身份证或户口本等。2、当事人为法人或其他组织的，应提......

·在2017年最新的劳动合同法实施细则全文中并没有对前两年的有
      在2017年最新的劳动合同法实施细则全文中并没有对前两年的有所多的变动，但是劳动合同依然是现今劳动者在工作时维护自身权益的工具，有利于整个劳动市场的经济秩序，可以使劳动者和用人单位都得到一份保障，使得双方建立起良好的关系，以下是律师网我们为您整......

·怎样审查合同的主体
      怎样审查合同的主体审查合同主体是否合法就是审查合同当事人的主体资格是否合法，也就是审查当事人是否具备相应的民事权利能力和民事行为能力。合同主体性质不同，审查的内容和方法也不同。1、对法人的资格审查。对法人资格审查主要从以下几方面进行：(1......

上海赵海晨律师

法学硕士执业23年

副主任

副主任律师法学学士

副主任法学学士

法学学士执业12年

⊙相关内容
·栖霞法律顾问
南京市栖霞区法律顾问担任公司法律顾问、企业法律顾问，解读南京......

·陈志学律师为泰州“2013.3.27”杀人抛尸案主犯提供刑事辩护
      2013年1月，泰州人陈某通过朋友介绍，认识了雷某。2月......

·诈骗罪一般会判刑多少年？
      法院审理诈骗案件，会在量刑起点的基础上，根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量，确定基准刑。那诈骗罪一般会判刑多少年呢?都是事实诈骗行为，但是诈骗的对象不同，社会危害性，受到的刑事处罚也不同。诈骗罪从重处罚的情形都有哪些呢?这些问......

·离婚诉讼中的调解与判决
          1、离婚诉讼中的调解法律规定，“人民法院审理离婚案件，应当进行调解”。这表明调解是人民法院审理离婚案件的必经程序。适用调解程序，其目的在于防止当事人草率离婚，以及在双方当事人不能和解时，有助于平和、妥善地处理离婚所......

·离婚案件的法律适用
      1、《民事诉讼法》第22条确定了原告就被告的原则。对于一般离婚纠纷案件，最高人民法院(关于适用若干问题的意见》第12条规定:“夫妻一方离开住所地超过一年，另一方起诉离婚的案件，由原告住所地人民法院管辖。夫妻双方离开住所地超过一年，一方起诉离婚的案......

·特别自首是什么？特别自首量刑是怎样的
      之前的文章中，我们对特别自首作出了相关的介绍，同时也对比了特别自首与一般自首。实践中，自首属于法定的量刑情节，那么对于特别自首来讲，经过认定之后该如何量刑呢？关于特别自首量刑情况，下文中为您做详细解答。一、特别自首需要供述哪些罪行特别自......

·劳动者的举证责任有哪些
      劳动者的举证责任有哪些一、劳动者的举证责任有哪些(一)劳动者主张工资标准就应当高于劳动合同约定或已实际领取的工资数额，劳动者应就其主张的工资标准举证;(二)劳动者主张用人单位减少劳动报酬的，应就用人单位减少劳动报酬的事实举证;(三)劳动者主......

·劳动法规定的丧假是几天？
      意外总是不经意的围绕在我们身边，可是一旦意外发生我们也要知道它可以关乎到我们和家庭自身的利益，在家人突发情况时，我们一定要知道劳动法规定的丧假是几天，这样我们也可以很好的安排之后的事宜，那么接下来的我们带领您了解一下。一、丧假直系亲属包括哪......

·闯红灯交通事故责任怎样认定
      目前，随着道路上交通工具增多，我国的交通事故发生率较高。在我们为交通事故而惋惜的同时，也需要对于交通事故发生的原因进行思考。其实，现实生活中交通事故发生的原因往往是司机自身的原因，例如酒后驾驶、疲劳驾驶以及不遵守交通规则等等。尤其是闯红灯的......

·离岸公司有什么用途？
      使用海外公司的理由各不相同,主要取决于具体情况、特定的业务结构、营销和投资战略等等。总而言之，最为常见的理由包括以下各项：降低成本利用双重课税协定海外投资财产保护风险管理上市信用证操作关税优惠最常见的海外公司贸易和采购个人公司......