水利工程质量检测规定的主要内容是什么?_法律知识

    水利工程质量检测规定的主要内容是什么？

  作为重要基础设施的水利工程，具备发电、灌溉和防洪等功效，其质量好坏直接关系到河流沿线居民的安危。加强对水利工程质量检测，非常有必要。为此，我国也出台了有关管理办法，用来规范水利工程质量验收行为。那么水利工程质量检测规定的主要内容是什么？下面我们给您具体讲解下。

  水利工程质量检测规定

  第一条为加强水利工程质量检测管理，规范水利工程质量检测行为，根据《建设工程质量管理条例》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》，制定本规定。

  第二条从事水利工程质量检测活动以及对水利工程质量检测实施监督管理，适用本规定。

  本规定所称水利工程质量检测（以下简称质量检测），是指水利工程质量检测单位（以下简称检测单位）依据国家有关法律、法规和标准，对水利工程实体以及用于水利工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等进行的检查、测量、试验或者度量，并将结果与有关标准、要求进行比较以确定工程质量是否合格所进行的活动。

  第三条检测单位应当按照本规定取得资质，并在资质等级许可的范围内承担质量检测业务。

  检测单位资质分为岩土工程、混凝土工程、金属结构、机械电气和量测共5个类别，每个类别分为甲级、乙级2个等级。检测单位资质等级标准见附件一。

  取得乙级资质的检测单位可以承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的质量检测业务。

  前款所称主要建筑物是指失事以后将造成下游灾害或者严重影响工程功能和效益的建筑物，如堤坝、泄洪建筑物、输水建筑物、电站厂房和泵站等。

  第四条从事水利工程质量检测的专业技术人员（以下简称检测人员），应当具备相应的质量检测知识和能力，并按照国家职业资格管理或者行业自律管理的规定取得从业资格。

  第五条水利部负责审批检测单位甲级资质；省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门负责审批检测单位乙级资质。

  检测单位资质原则上每年集中审批一次，受理时间由审批机关提前三个月向社会公告。

  第六条检测单位应当向审批机关提交下列申请材料：

  （一）《水利工程质量检测单位资质等级申请表》一式三份；

  （二）事业单位法人证书或者工商营业执照原件及复印件；

  （三）计量认证资质证书和证书附表原件及复印件；

  （四）主要试验检测仪器、设备清单；

  （五）主要负责人、技术负责人的职称证书原件及复印件,检测人员的从业资格证明材料原件及复印件；

  （六）管理制度及质量控制措施。

  申请甲级资质的，还需提交近三年承担质量检测业务的委托合同及相关证明材料。

  检测单位可以同时申请不同类别、等级的资质。

  第七条审批机关收到检测单位的申请材料后，应当依法作出是否受理的决定，并向检测单位出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次告知检测单位需要补正的全部内容。

  审批机关应当自受理申请之日起20日内作出批准或者不予批准的决定。决定予以批准的，颁发《水利工程质量检测单位资质等级证书》（以下简称《资质等级证书》）；不予批准的，应当书面通知检测单位并说明理由。

  第八条审批机关在作出决定前，应当组织对申请材料进行评审，必要时可以组织专家进行现场评审，并将评审结果公示，公示时间不少于7日。

  第九条《资质等级证书》有效期为3年。有效期届满，需要延续的，检测单位应当在有效期届满30日前，向原审批机关提出申请。原审批机关应当在有效期届满前作出是否延续的决定。

  原审批机关应当重点核查检测单位仪器设备、检测人员、场所的变动情况，检测工作的开展情况以及质量保证体系的执行情况，必要时，可以组织专家进行现场核查。

  第十条检测单位变更名称、地址、法定代表人、技术负责人的，应当自发生变更之日起60日内到原审批机关办理资质等级证书变更手续。

  第十一条检测单位发生分立的，应当按照本规定重新申请资质等级。

  第十二条任何单位和个人不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》。

  第十三条检测单位应当建立健全质量保证体系，采用先进、实用的检测设备和工艺，完善检测手段，提高检测人员的技术水平，确保质量检测工作的科学、准确和公正。

  第十四条检测单位不得转包质量检测业务；未经委托方同意，不得分包质量检测业务。

  第十五条检测单位应当按照国家和行业标准开展质量检测活动；没有国家和行业标准的，由检测单位提出方案，经委托方确认后实施。

  检测单位违反法律、法规和强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

  第十六条质量检测试样的取样应当严格执行国家和行业标准以及有关规定。

  提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责。

  第十七条检测单位应当按照合同和有关标准及时、准确地向委托方提交质量检测报告并对质量检测报告负责。

  任何单位和个人不得明示或者暗示检测单位出具虚假质量检测报告，不得篡改或者伪造质量检测报告。

  第十八条检测单位应当将存在工程安全问题、可能形成质量隐患或者影响工程正常运行的检测结果以及检测过程中发现的项目法人（建设单位）、勘测设计单位、施工单位、监理单位违反法律、法规和强制性标准的情况，及时报告委托方和具有管辖权的水行政主管部门或者流域管理机构。

  第十九条检测单位应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、质量检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。

  检测单位应当单独建立检测结果不合格项目台账。

  第二十条检测人员应当按照法律、法规和标准开展质量检测工作，并对质量检测结果负责。

  第二十一条县级以上人民政府水行政主管部门应当加强对检测单位及其质量检测活动的监督检查，主要检查下列内容：

  （一）是否符合资质等级标准；

  （二）是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的行为；

  （三）是否存在转包、违规分包；

  （四）是否按照有关标准和规定进行检测；

  （五）是否按照规定在质量检测报告上签字盖章，质量检测报告是否真实；

  （六）仪器设备的运行、检定和校准情况；

  （七）法律、法规规定的其他事项。

  流域管理机构应当加强对所管辖的水利工程的质量检测活动的监督检查。

  第二十二条县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构实施监督检查时，有权采取下列措施：

  （一）要求检测单位或者委托方提供相关的文件和资料；

  （二）进入检测单位的工作场地（包括施工现场）进行抽查；

  （三）组织进行比对试验以验证检测单位的检测能力；

  （四）发现有不符合国家有关法律、法规和标准的检测行为时，责令改正。

  第二十三条县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构在监督检查中，可以根据需要对有关试样和检测资料采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经负责人批准，可以先行登记保存，并在5日内作出处理，在此期间，当事人和其他有关人员不得销毁或者转移试样和检测资料。

  第二十四条违反本规定，未取得相应的资质，擅自承担检测业务的，其检测报告无效，由县级以上人民政府水行政主管部门责令改正，可并处1万元以上3万元以下的罚款。

  第二十五条隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，审批机关不予受理或者不予批准，并给予警告，一年之内不得再次申请资质。

  第二十六条以欺骗、贿赂等不正当手段取得《资质等级证书》的，由审批机关予以撤销，3年内不得再次申请，可并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  第二十七条检测单位违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令改正，有违法所得的，没收违法所得，可并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

  （一）超出资质等级范围从事检测活动的；

  （二）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让《资质等级证书》的；

  （三）使用不符合条件的检测人员的；

  （四）未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的；

  （五）未按规定在质量检测报告上签字盖章的；

  （六）未按照国家和行业标准进行检测的；

  （七）档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的；

  （八）转包、违规分包检测业务的。

  第二十八条检测单位伪造检测数据，出具虚假质量检测报告的，由县级以上人民政府水行政主管部门给予警告，并处3万元罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

  第二十九条违反本规定，委托方有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令改正，可并处1万元以上3万元以下的罚款：

  （一）委托未取得相应资质的检测单位进行检测的；

  （二）明示或暗示检测单位出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的；

  （三）送检试样弄虚作假的。

  第三十条检测人员从事质量检测活动中，有下列行为之一的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令改正，给予警告，可并处1千元以下罚款：

  （一）不如实记录，随意取舍检测数据的；

  （二）弄虚作假、伪造数据的；

  （三）未执行法律、法规和强制性标准的。

  第三十一条县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构及其工作人员，有下列行为之一的，由其上级行政机关或者监察机关责令改正；情节严重的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

  （一）对符合法定条件的申请不予受理或者不在法定期限内批准的；

  （二）对不符合法定条件的申请人签发《资质等级证书》的；

  （三）利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处的；

  （四）不依法履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处的。

  第三十二条本规定自2009年1月1日起施行。2000年1月4日水利部发布的《水利工程质量检测管理规定》（水建管〔2000〕2号）同时废止。

  其中对水利工程质量检测机构的资质认定、检测办法及质量检测程序作出了明文规定，确定了检测机构的职责和禁止行为。对于违反规定，出具虚假检测报告等行为，也明确了处罚措施，对构成犯罪的，司法机关还会追究责任人的刑事责任。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·建设工程结算纠纷属于建设施工合同纠纷的一种，建设工程纠纷涉及
      建设工程结算纠纷属于建设施工合同纠纷的一种，建设工程纠纷涉及标的额大，对双方当事人利益影响较大，产生纠纷后，大部分当事人选择向法院提起诉讼请求法官公正判决，但是去法院打官司往往耗费时间，短几个月，长则达到几年，因此有必要了解建设工程结算纠纷案例中成因有哪些，提前规避法律风险，尽可能避免打官司，那下面......

·劳动法工伤认定赔偿标准是什么？
      为了保证劳动者的合法权益和生命财产安全，根据国家相关劳动法的规定员工在执行工作任务中受伤，用人单位需要依法赔偿受工伤职员的相关费用，那么劳动法工伤认定赔偿标准是什么？下面我们将为您详细说明。一、医疗费1、要求：治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工伤保险住院服务标准。2、......

·工程施工合同违约责任有哪些
      工程施工合同违约责任有哪些?一、工程施工合同违约责任有哪些?施工合同双方乙方为承包人，另一方为发包人，施工合同的违约责任主要是合同双方的责任：1、承包人的责任(一)工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金;(二)工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条......

·工伤认定不做伤残鉴定是否可以申请
      社会公共秩序在任何情况下都是井然有序的，同理，我国的机关行政单位在开展某项具体工作的时候，对当事人也是有要求的。比如申请工伤鉴定的时候，有少数人员当初放弃了做工伤认定，可是在以后的生活当中，感觉自己的劳动能力还是受到了影响，又想在不做工伤认定的情况下，接申请工伤鉴定。下面我们就来了解一下，工伤认定不......

·工程部文员岗位职责内容有那些工程项目上，一般会设立、项目
      工程部文员岗位职责内容有那些工程项目上，一般会设立、项目经理、技术部、工程部等部门，每个部门都会有相应的职位支撑，工程上很多繁琐的事都是工程部文员在处理，工程部文员岗位职责主要是负责收集、整理资料，保存一些图纸并分类归档，做到有条不紊；对于每个工程文员来说岗位职责也有所不一样，接下来我们为您分享如......

·配偶消失不见是否能够离婚
      配偶失踪，尤其是长期失踪，致使家庭不再完整，夫妻之间的感情也会随着淡薄，夫妻关系已经名存实亡，那么根据我国法律规定，配偶消失不见是否能够离婚?如果能够离婚的话，应该与正常的夫妻离婚不太一样，那具体来说怎么跟失踪配偶办理离婚?详细内容请一起在下......

·人民检察院对执行机关执行刑罚活动的监督
      人民检察院对执行机关执行刑罚活动的监督，是指对生效刑事判决、裁定交付执行的监督，主要包括对判处死刑立即执行判决交付执行的监督和对被判处死缓徒刑或徒刑缓刑犯收押的接受情况的监督，同时还包括暂予监外执行、减刑和假释的监督。这是广义上的人民检察院......

·违反和解除劳动合同的经济补偿办法的通知内容是什么？
      劳动合同是用人单位和劳动者签订的一种维护劳动者合法利益的一种保障方式合同，同时这种合同也有利于保障用人单位的相关权益。在我们的现实生活中大部分人都想要知道违反和解除劳动合同的经济补偿办法的通知内容是什么？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下......

·船舶扣押期间的管理
      司法实践中，在船舶被扣押后，船东或经营人、管理人出于利益权衡有时会放弃船舶，使船舶、船员处于危险之中，此时海事法院有必要采取相应措施，使船舶处于安全状态。本条..款明确了船舶所有人、光船承租人在船舶被扣押期间的管理责任南京律师网。因为船舶......