《青岛市建筑工程质量监督办法》具体内容是什么?_法律知识

    《青岛市建筑工程质量监督办法》具体内容是什么？

  建筑工程的质量高低直接影响工程的使用寿命，也关系到业主的人身及财产安全。青岛市对建设工程质量抓的很严，要求建设单位、施工单位及设计单位认真履行职责，确保工程质量。并对工程监督提出了新要求，那么青岛市建筑工程质量监督办法具体内容是什么？下面我们结合当地政策文件和您讲一讲。


  青岛市建筑工程质量监督办法

  第一章总则

  第一条为加强建筑工程的质量监督, 提高建筑工程质量, 根据国家和省有关规定, 结合本市实际情况, 制定本办法。

  第二条凡在青岛市行政区域内建设的建筑工程（含与建筑工程一并进行的装饰装修工程）, 均须按本办法规定, 实行质量监督。

  第三条青岛市城乡建设委员会（以下简称市建委）是本市建筑工程质量监督的行政主管部门。

  各县级市、崂山区、黄岛区、市南、市北、台东、四方、沧口五区的城乡建设委员员会以及青岛经济技术开发区规划建设局（以下统称县级市、区建委）按照权限分工, 主管辖区内建筑工程质量监督工作。

  第二章质监机构和职责

  第四条建筑工程的质量监督, 必须依照国家和省、市规定的技术标准、规范和其他有关规定执行。

  第五条青岛市和各县级市、区的建筑工程质量监督机构（以下简称质监机构）, 按规定的权限分工, 具体负责建筑工程的质量监督工作。

  第六条质监机构的主要职责：

  （一）贯彻落实建筑工程质量管理的法律、法规及有关规定;

  （二）根据国家和省、市规定的技术标准、规范、规程等, 对建筑工程进行质量监督;

  （三）审查认定工程质量等级; 参与评选本市的优秀设计、优质工程;

  （四）按照分工负责施工企业质监人员的培训、考核, 监督和协助施工企业建立质量健全保证体系;

  （五）监督工程质量检验评定标准的执行, 参与重大工程质量事故的分析处理, 并负责工程质量争议的仲裁;

  （六）参与本地区采用和推广新结构、新材料、新工艺的试验和鉴定;

  （七）掌握工程质量动态, 综合工程质量信息, 总结交流工程质量监督工作经验;

  （八）对违反本办法规定的单位给予处罚。

  第七条质监机构须在同级建委领导下进行工作, 并接受同级技术监督部门和上一级质监机构的业务指导。

  第八条质监机构实行站长负责制。质监站站长和专职质量监督员（以下简称质监员）应具备国家规定的资质条件。

  第九条质监机构应逐步建立健全检验测试机构, 配备必需的质监仪器和用具, 完善质监手段, 提高质监水平, 保证质监工作的顺利进行。

  第三章质监分工

  第十条市质监机构负责市南、市北、台东、四方、沧口五区内下列建筑工程的质量监督：

  （一）二万平方米以上（不含二万平方米）的住宅小区工程;

  （二）三千平方米以上（不含三午平方米）民用单体建筑工程;

  （三）工业建筑工程;

  （四）市质监机构认定应由其进行质量监督的工程。

  市南、市北、台东、四方、沧口五区质监机构负责本辖区内除前款规定以外建筑工程的质量监督。

  各县级市、黄岛区、崂山区及青岛经济技术开发区质监机构, 负责本辖区内建筑工程的质量监督。

  第十一条铁路工程和军事设施工程（含营区内营房建筑工程）原则上分别由铁路部门、军队的质监机构负责质量监督; 但属火车站工程和军队承建的地方工程（含营区外的军队非军事设施工程）, 由工程所在地质监机构按前条规定的分工负责质量监督。

  第十二条国家、省驻青各专业质监机构和国家大中型工程临时设立的现场质监机构, 工程质量监督范围按国家、省有关规定执行。

  第四章质监程序和内容

  第十三条建筑工程按其质量分优良、合格两个等级。

  第十四条凡属本市质监机构负责质量监督的建筑工程, 建设单位必须在开工前, 到质监机构办理监督手续, 否则不准开工。

  第十五条质监机构对其监督的工程, 一般实行直接监督, 但对实行建设监理的工程可实行间接监督。

  第十六条实行直接监督的工程, 按下列程序进行：

  （一）建设单位在办理开工报告前十五日, 向负责质量监督的质监机构提出申请。

  （二）质监机构对实行监督的工程, 须在接到申请之日起七日内确定质监员并通知建设、施工单位。质监员按质监工程的施工面积, 每三万至五万平方米配备一名。

  （三）建设单位持质监机构的质量监督文件、准予开工通知书和其他有关文件, 向市或县级市、区建委提交开工报告。

  （四）工程开工前, 质监机构对勘察、设计、施工单位的资质和开工条件进行核查。

  （五）基础工程完成后, 建设单位会同设计、施工单位对隐蔽工程进行验收、签证, 并经质监员评定、签证后, 转入上部主体结构施工。

  （六）在主体结构施工阶段, 质监机构应不定期地对施工质量进行监督和检查。工程主体结构完成后, 施工单位会同建设单位、设计单位进行隐蔽工程验收和主要分项工程的质量评定, 并经质监机构核验、评定和签证。未经质监机构核验认可或主体工程经核验不合格的, 不得转入装饰工程施工。

  （七）工程竣工后, 由施工单位会同建设单位对工程质量进行自验和初验, 并将质量评定文件和该全部工程竣工技术资料提前十五天报送质监机构; 质监机构对竣工技术资料进行核查, 并现场核验后, 确认工程质量等级, 签发工程竣工验收质量等级证书。凡未经质监机构核验或核验不合格的工程不得交付使用。

  第十七条实行间接监督的工程, 原则按直接监督工程的程序进行; 对施工过程中的工程质量, 由建设单位或监理单位实施具体监督, 并办理施工过程中的有关签证手续, 质监机构不定期抽查。

  第十八条施工企业必须制定质量管理制度, 建立健全质量保证体系, 完善质量管理机构, 按规定配齐质检人员, 健全与企业资质相适应的检测手段。

  第十九条施工企业的质检人员, 须经市质监机构考核发证后, 方可上岗。

  第二十条外省、市入青施工企业的质检人员须持原地区颁发的质检人员考核证件, 经工程所在地质监机构注册备案后, 方可上岗。

  第二十一条建设单位必须指派专职技术人员、负责检查工程质量; 委托监理的工程, 由监理工程师负责检查工程质量, 并代表建设单位参与检查评定工程质量, 办理隐蔽工程检查验收并签证, 处理施工中的技术问题。

  第二十二条质监人员有权持证进入工程施工现场进行监督检查, 被检查单位应如实提供有关情况和必要的工程资料。质监人员对被检单位提供的技术、业务内容保密责任。

  第二十三条发生重大工程质量事故, 施工单位必须在二十四小时内分别向所在地质监机构和市或县级市、区建委报告。施工单位应会同设计单位、建设单位提出事故调查报告和处理方案, 经质监机构同意后, 方可组织实施。

  一般工程质量事故, 由施工、设计单位提出处理方案, 征得建设单位同意后, 由施工单位及时处理, 并报质监机构备案。

  第五章奖励和处罚

  第二十四条对工程质量优良的单位和在质量监督工作中成绩显著的质监人员, 由人民政府或建委予以表彰和奖励。

  第二十五条违反本办法有关规定的, 由质监机构按以下规定处理：

  （一）对无证或越级施工的, 除责令其停止一切经营活动外, 应报请市或县级市、区建委按有关规定予以处罚;

  （二）对违反本办法有关规定, 不办理质量监督手续即开工的, 责令其停工, 并处以三千元至四千元罚款;

  （三）对违反技术规范、规程或不按设计施工的, 责令停工整顿, 并处以五百元以下罚款;

  （四）对伪造、涂改技术资料的, 予以通报批评, 限期整顿, 并处以一千元以下罚款;

  （五）对质量低劣的施工单位, 视情节轻重, 分别给予警告、通报、批评、责令返工、限期整顿等处理, 可并处以四千元至五千元罚款; 情节严重的, 报请市或县级市、区建委给予降低技术资质等级、清退等处理。

  罚款上缴财政。

  第二十六条质监机构作出处罚决定, 应制作处罚决定书, 并送达当事人。

  第二十七条当事人对行政处理决定不服的, 可以依照《行政复议条例》和《中华人民共和国行政诉讼法》的规定, 申请复议或提起行政诉讼。

  第二十八条质监机构工作人员违反本办法规定, 有下列情形之一的, 视情节轻重, 由有关部门给予行政处分或经济处罚; 构成犯罪的, 依法追究刑事责任：

  （一）发现无证或越级设计、施工而不制止、不报告的;

  （二）工作不负责任, 玩忽职守, 直接造成所监督的工程出现工程质量事故的;

  （三）不按规定内容和程序实施监督, 而造成重大质量事故的;

  （四）在工程质量评定中, 弄虚作假, 任意提高或降低质量等级的;

  （五）循私舞弊、索贿受贿, 违法乱纪的。

  第六章附则

  第二十九条质监机构实施监督活动, 可按规定向建设单位收取监督费。监督费收取标准按国家、省有关规定执行, 纳入财政专户储存, 专款专用。

  第三十条对本市市政工程和建筑构件的质量监督, 参照本办法有关规定执行。

  第三十一条本办法具体执行中的问题, 由市建委负责解释。

  第三十二条本办法自公布之日起施行。

  综上所述，在青岛市建筑工程质量监督办法中，对工程质量监督机构的工作内容和职责进行了说明，并对质量监督机构做了分工，这样更有利于缕清责任关系，确保监督到位。同时，也明确了质检机构的责任，对于违反规定，导致工程质量问题的，要依法追究法律责任，构成犯罪的，还要追究其刑事责任。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·劳务合同违约金怎么算，规定是什么？
      劳务合同违约金怎么算，规定是什么？一、支付违约金的情况(1)用人单位为劳动者提供专项培训费用，并且约定了服务期《劳动合同法》第二十二条　用人单位为劳动者提供专项培训费用，对其进行专业技术培训的，可以与该劳动者订立协议，约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金......

·员工离职后再入职能不能设置试用期
      工作生活中工作企业单位的选择是非常重要的，如果在企业中工作不如意或者说感到有更好的发展机会，很多人都会选择更换企业工作，但后续又回到原有企业发展的现象也是常有的，又回到原有企业就会涉及到劳动关系的在复合问题，那员工离职后再入职还能不能设置试用期呢？员工离职后再入职能否设置试用期？劳动者离职一段时间......

·人防工程维护管理制度是什么?
      人防工程维护管理制度是什么？随着近年来，国家对人防工程维护的重视，各地也相应出台了一些人防工程维护管理制度，这些制度在制定过程中也相应的有一些法律小知识隐藏在里面，您一定十分的想要了解吧!接下来就看一看我们为您整理的资料吧?一、人防工程维护管理制度是什么?为加强人防工程维护管理，使人防工程保持良好、安......

·申请劳动仲裁的期限一般是多久
      申请劳动仲裁的期限一般是多久如何处理和解决职工与企业之间的劳动争议呢?相当一部分当事人因法律意识淡薄、法律知识不足、图省事而步入劳动争议仲裁误区，从而导致自己失利。为此，职工应了解劳动争议仲裁的相关规定，走出误区，依法为自己维权。而在申请劳动仲裁的时候也会有期限要求，那究竟申请劳动仲裁的期限一般是多久......

·我国事实劳动关系如何认定？
      虽然我国对企业用工规定要和劳动者签订劳动合同，但还有很多企业违背劳动合同法，与劳动者产生事实劳动关系。当劳动者与企业发生劳动纠纷时，没签劳动合同的人和签了劳动合同的人相比更吃亏，这种劳动者很大程度不能维护自己的合法利益，那什么是事实劳动关系?事实劳动关系如何认定呢?下面我们为您一一解答。一、什么是事......

·债权人的利益该怎样保护
      债权人的利益该怎样保护一、债权人的利益该怎样保护债务纠纷的解决方式很多，如协商、调解、仲裁和诉讼等。但是一些债权人常常为了不伤和气，协商阶段的时间拖得太长，从而坐失了很多收回欠款的良机。申请支付令是收回欠款的有效途径之一。根据我国《民事诉......

·检察院提出抗诉后的法院处理
      人民法院在收到人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的刑事抗诉书后，应当根据不同情况，分别处理：　　（一）不属于本院管辖的，决定退回人民检察院；　（二）按照抗诉书提供的原审被告人（原审上诉人）住址无法找到原审被告人（原审上诉人）的，人民法......

·公安机关侦查终结的程序
      中华人民共和国刑事诉讼法（1996年3月17日修订）第一百二十九条公安机关侦查终结的案件，应当做到犯罪事实清楚，证据确实、充分，并且写出起诉意见书，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。公安机关办理刑事案件程序规定（1998年5月14日修......

·什么是遗弃致死罪，应该怎么处罚？
      近年来，在司法实践中不乏遗弃罪的案例纠纷。所谓遗弃罪是指有抚养或赡养义务人主观上抛弃到了没有自主生活能力的人，且会影响到被抛弃者的生命安全。为了使老有所终、幼有所样，国家相关部门颁布了相关法律法规，以求减少遗弃现象的发生。那么根据法律的规定......