老律师网
建设工程勘察合同(二)

首页>>法律知识

      订立合同双方:
  建设单位:____以下简称甲方;
  勘察单位:____勘察院,以下简称乙方。
  为了明确建设单位与勘察单位的经济责任,分工协作,相互促进,多快好省地完成国家建设项目的
  勘察任务,根据已被正式批准的建设项目计划,经双方充分协商,特订立本合同,以便双方共同遵守。
  第一条 工程名称、规模、投资额、建设地点_____________。
  第二条 勘察的范围、进度和质量________。
  第三条 甲方的义务
  1.在签订合同时,甲方必须向乙方提交按基建程序批准的计划任务书复印件,提交进行工程地质
  勘察的用地批准文件和红线图复印件。
  2.在签订合同时,甲方必须在__年__月__日向乙方提交由设计单位提出、经建设单位同意
  的勘测范围之地形图和建筑平面布置各一份,提交由建设单位委托、设计单位填写的勘察技术要求及附
  图,并对提交的时间、进度、质量负责。
  3.甲方必须在__年__月__日以前做好现场勘察工作的水、电供应、平整道路、清理现场、
  准备材料等工作(所需材料由乙方踏勘后提出明细表)。
  4.甲方必须在__年__月__日乙方进入现场前,办好征地、拆迁、砍树、采青苗等项目的赔
  偿手续。
  5.甲方必须负责解决乙方勘察人员的现场吃住、办公等条件。乙方现场勘察人员的吃住费用由乙
  方自负,如果甲方安排住招待所、饭店,费用由甲方负担。甲方人员的集体福利设施(如浴室、理发、
  医疗等)应为乙方人员提供方便。勘察施工中必须的民工、燃油料以及冬季生活取暖的设置及煤、木材
  由甲方供给(费用由乙方负担);生产现场取暖和机具的看守由甲方负责解决并负担费用。
  6.乙方勘察人员、勘察机具进入工程地点的交通运输和劳务费均由甲方负担。
  7.甲方对乙方的勘察成果文件,不得擅自修改,不得转让给第三者重复使用。
  第四条 乙方的义务
  1.乙方应按照现行的标准、规模和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质的勘察工作,
  并按合同规定的进度、质量提交勘察后果。
  2.乙方应于__年__月__日进入现场勘察,__年__月__日提交全部勘察资料,提交测
  量透明图__份,提交工程地质报告书一式__份(如甲方需要加印、加晒图纸资料,另外收费)。乙
  方如因气候或甲方原因影响现场施工三天以上,工期可顺延。
  第五条 定金及勘察取费标准及拨付办法
  1.本工程按国家建委颁发的《工程勘察收费办法》收取勘察费,总价预计为____元。自本勘
  察合同生效后____日内,甲方应向乙方支付相当于勘察费的30%的定金;勘察合同履行后,定金
  抵作勘察费。甲方不履行合同的,无权要求偿还定金,乙方不履行合同的,应当双倍返回定金。勘察工
  作开工后,甲方应向乙方支付勘察经费的30%;全部勘察工程结束后,乙方按合同规定向甲方提交勘
  察报告书和图纸,并进行工程结算,甲方提取资料后____日内,应按实际勘察工作量清付勘察费。
  勘察费用的支付均由建设银行办理托收承付。
  2.属于特殊工程(如自然地质条件复杂,技术要求高,勘察手段超过现行规范,特别重大、紧
  急、有特殊要求的工程,特别小的工程等)的收费办法,原则上按勘测工程总价加收20~40%的勘
  察费。
  第六条 甲方的违约责任
  1.如果由于甲方变更计划,或提供的资料不准确,或未按期提供勘察、设计必需的资料或工作条
  件而造成勘察、设计的返工、停工、窝工或修改设计、甲方应按乙方实际消耗的工作量增付费用,勘察
  工期顺延,因甲方责任而造成重大返工或重作设计,应另行增费,勘察工期顺延。
  2.甲方超过合同规定的时间交付勘察费或定金,应按银行拖延付款的规定向乙方偿付违约金__
  元。
  第七条 乙方的违约责任
  1.乙方因勘察质量低劣引起返工或造成工程损失,应继续完善勘察,并根据造成的损失情况承担
  经济和技术责任,甲方可视造成的损失大小,减少或不付勘察设计费。 
  2.乙方如勘察错误造成工程重大质量事故,除免收受损失部分的勘察设计费外,还应付与直接受
  损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
  3.由于乙方的责任延迟提供勘察文件,时间达__天以上的,每延迟一天,应向甲方偿付相当于
  工程勘察费总价__‰的违约金。
  第八条 纠纷的处理
  本合同执行中如发生纠纷,双方应及时协商解决。协商不成时,双方属于同一部门的,由上级主管
  部门调解;调解不成,或不属于同一部门的,可向国家规定的合同管理机关申请调解或仲裁,也可以直
  接向人民法院起诉。
  第九条 其它
  _________________________________。
  本合同__年__月__日双方签字后生效,全部勘察工程验收后失效。本合同如有未尽事宜,需
  经双方共同协商,作出补充协定。补充协定与本合同具有同等效力。
  本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__份,送计委、建委、建行……各留存
  一份。
  建设单位(甲方):____(公章)
  代表人:____(盖章)
  联系人:____
  通讯处:____
  电话或电报:____
  开户银行:____
  帐号:____
  勘察单位(乙方):____(公章)
  代表人:____(盖章)
  联系人:____
  通讯处:____
  电话或电报:____
  开户银行:____
  帐号:____
  __年__月__日订立
  附:1.测量任务和质量要求表:
  2.工程地质任务及质量要求表。
  
  测量任务和质量要求表         附表1
  ┌────────┬────────┬────────┬───────┐
  │  工程名称  │        │  工程地点  │       │
  ├────────┼────────┼────────┼───────┤
  │        │        │  设计单位  │       │
  ├────────┼────────┴────────┼───────┤
  │  工作内容  │    工作量和技术要求     │  备 注  │
  ├────────┼─────────────────┼───────┤
  │        │                 │       │
  ├────────┼─────────────────┼───────┤
  │        │                 │       │
  └────────┴─────────────────┴───────┘  
  工程地质任务及质量要求表        附表2
  ┌──────────────────────────────────┐
  │工程地点:                             │
  ├──────────────────────────────────┤
  │设计单位:         设计负责人:              │
  ├──────────────────────────────────┤
  │勘察阶段:                             │
  ├─────┬──┬───┬─────┬──┬───┬───┬────┤
  │建筑物名称│结构│层数及│基础砌置深│基础│总荷重│单位面│    │
  │(或代号) │类型│总高度│度及标高 │类型│   │积荷重│    │
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┼────┤
  │     │  │   │     │  │   │   │另提交:│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤ 一、场│
  │     │  │   │     │  │   │   │地的地形│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤图(附有│
  │     │  │   │     │  │   │   │旧址座标│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤)。  │
  │     │  │   │     │  │   │   │ 二、总│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤平面布置│
  │     │  │   │     │  │   │   │图。  │
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤ 三、详│
  │     │  │   │     │  │   │   │细的勘察│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤技术要求│
  │     │  │   │     │  │   │   │(另附)│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤。   │
  │     │  │   │     │  │   │   │ 四、场│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤地附近已│
  │     │  │   │     │  │   │   │有勘察资│
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤料。  │
  │     │  │   │     │  │   │   │    │
  ├─────┼──┼───┼─────┼──┼───┼───┤    │
  │     │  │   │     │  │   │   │    │
  └─────┴──┴───┴─────┴──┴───┴───┴────┘

⊙声明:本页内容仅代表发帖者个人观点,不代表本站同意其观点和对其真实性负责,如涉及侵权或违法违规,请点此举报

·建设工程勘察设计合同
      委托方____(以下简称甲方)  承包方____(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定,经双方协商一致,签订本合同。  第一条 甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。  第二条 乙方根据委托的勘......


·建筑安装工程承包合同(一)
      发包方:______________  承包方:______________  根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,结合本工程的具体情况,经双方协商一致,签订本合同,以资共同遵守。  第一条 工程概况  1.工程名称________________;  2.工程......


·建设工程勘察合同(一)
      项目名称:    项目建设地点:    合同编号:  (由承接方编填)    委托方:    承接方:    签订日期    委托方__________________(以下简称甲方)    承接方__________________(以下简称乙方)    甲方委托乙方进行_____________......


·港口工程施工合同
      工程名称:  甲方:  乙方:    年  月  日    一、合同协议书    甲方_______为兴建________工程,接受了乙方_______对本工程的投标,为明确双方责任、权利及义务,经双方协商签订如下协议:  1.本协议书中的名词和用语均与下文提到的合同条款中规定的含义相同。  2.下......


·建设工程施工合同条件
      一、词语涵义及合同文件    第一条 词语涵义。建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义。  1.发包方(简称甲方):协议条款约定的、具有发包主体资料和支付工程价款能力的当......


·离婚财产公证怎么做?
      我国法律规定夫妻双方只有在感情破裂的情况下才可以离婚,这是法律上离婚的必要条件,拉近到现实生活中,既然您做出了离婚,相比也是最终不得以的选择。离婚我们面临着最现实的问题就是财产的分割,对于离婚财产公证怎么做,夫妻一方为防止对方变卦对财产公证......


·企业自管房拆迁上海怎么赔偿?
      企业自管房拆迁上海怎么赔偿?在实际中,对于单位自管房,承租人只有使用权,没有所有权。但是,在拆迁问题上,其影响到了承租人的居住问题,所以需要给予承租人一定的补偿。那么,企业自管房拆迁上海怎么赔偿呢?针对这一问题,我们整理了以下内容为您答疑解惑......


·企业有和员工签订劳动合同的责任,如果没有按时签订,还需要进行
      企业有和员工签订劳动合同的责任,如果没有按时签订,还需要进行补签。不过,如果进行补签,用人单位要支付之前没有签订合同时的两倍工资,这对企业是一个督促。那么劳动合同补签后能否免除支付两倍工资的责任?下面我们就为您解答。一、劳动合同补签后能否免......


·判刑10年最多减刑几年
      法官在对罪犯量刑处罚的时候,除了要严格按照《刑法》中的规定量刑外,同时还要结合实际的犯罪情节才行,这样才能做到罪刑相适应原则。而其中对罪犯判处10年有期徒刑,其实也算是比较重的处罚了。由于在服刑期间也是可以被减刑的,那此时判刑10年最多减刑几年......



江苏 邹馥憧律师
主办律师 法学学士 
13814066391

广东 陈芝廉律师
法学硕士 执业9年
18620487148

江苏 章浩律师
副主任 法学学士 
18951945636

浙江 何强律师
副主任律师 法学硕士 执业14年
18868876507
⊙相关内容
·江阴市看守所
    江苏省江阴市看守所新地址位于江阴市城西夏巷街道西城路333号(驾......


·【平凉胡森轩律师亲办案例】大额民间借贷案件代理诉讼后诉求终获法院全部支持(案例5)
      案情简介:2017年9月26日,原告杜XX与被告刘XX签订......


·合同中的抗辩权是形成权吗
      合同中的抗辩权是形成权吗?双方签署合同后,各自就由了义务和责任。同时也享有各种权利。对于债务人而言,当对方以不合理的方式行使债权的时候,其可以提出抗辩,拒绝履行自己的义务,这就是抗辩权的具体体现。而还有一种权利是形成权,也存在于合同一方中。......


·保证工程质量的组织措施有哪些
      保证工程质量的组织措施有哪些?作为工程最重要的就是工程的质量问题,建筑行业内部和法律上对此也有明确的规定,而保证工程质量的措施就成了建筑行业内比较重要的能力,保证工程质量的方式有很多种,包括施工上、组织、监管上等方面,那么保证工程质量的组织......


·夫妻共有财产的范围的法律规定有哪些?
      究竟哪些财产属于夫妻共有财产,哪些财产婚后仍属于个人财产,《婚姻法》及最高院作出的相关司法解释中有明确的说明,的我们在下文简要分析一下夫妻共有财产的范围的法律规定有哪些?,以方便您进一步了解。夫妻共有财产的范围的法律规定有哪些?一、《中华......


·私募股权投资企业是怎样的
      私募股权投资企业是怎样的一、私募股权投资(PE)指通过私募基金对非上市公司进行的权益性投资。私募股权投资在交易实施过程中,PE会附带考虑将来的退出机制,即通过公司首次公开发行股票(IPO)、兼并与收购(M&A)或管理层回购(MBO)等方式退出获利。简单的讲,......


·山东菏泽社会抚养费征收标准是什么
      众所周知,我国的自然源还是比较丰富的,这是为我国国土面积广大,相应的资源也丰厚。但是由于改革开放以来,我国的人口巨多,导致自然资源紧张。为了改变这一状况,我国制定了计划生育政策,同时,社会抚养费政策也配套实施开来。那么,在山东菏泽市抚养费征......


·非专利发明人能申请专利吗?
      非专利发明人能申请专利吗?按照您的理解,一般是发明该东西的人才会提出专利申请,但实践中也会存在由非专利发明人提出专利申请的情况,那么非专利发明人能申请专利吗?常见的非专利发明人包括哪些?具体内容请从下文中进行了解。一、非专利发明人能申请专利......


·在生活中,总有一些居心叵测的人为了实现自己龌龊的目的而对他人
      在生活中,总有一些居心叵测的人为了实现自己龌龊的目的而对他人进行恶意中伤,这种言语中伤轻则损害他人名誉,重则构成诽谤罪。由于诽谤罪已经触及到形式层面,并且诽谤罪是自诉案件,需要被害人或其委托的代理人亲自到人民法院提起诉讼。那么,被害人应如何......


·根据我国法律离婚分割房子的规定是怎样的?
      在当今这个社会,离婚的时候夫妻两人最重视的就是分割房产的相关问题了,毕竟房产是夫妻共同财产中占大部分的比例。在我们的现实生活中,离婚分割房子的法律有许多,但是一般的普通老百姓根本不知道根据我国法律离婚分割房子的规定是怎样的?那么,接下来我们......


有法律问题?在此提问:
*事发地:
*手机号:
最新法律咨询
·因借调产生的工龄问题
·有个朋友陆续借了我2⃣万多块钱,拖了几年了不还,
·如果和平离婚手续应该怎么办
·如果他参与动手打人会怎么判没动手又会怎么判啊?
·学信网账号用父母的身份证号注册会怎么样?
·急!请问版权转让后,与原所有权人签订的许可使用合同的效力如何?
·你好,因嫌疑人的老板出事,员工因此被抓进去了,现在关押在看守
·东晋律师事务所目前的办公地址

收藏-转发-分享给朋友
律师文集
老律师网www.Law64.net