零星工程承包施工合同范本_法律知识

    零星工程承包施工合同范本怎么写

  一般涉及政府或企业基础设施建设的施工合同签订过程比较复杂，但是一旦双方签订合同工程项目期限就比较长久，就不会反复签订合同，但是在生活中，一些小的建筑公司签订的都是零星工程，那么，零星工程承包施工合同范本怎么写？下面我们为您整理了关于零星工程承包施工合同的范本样式的相关内容，希望会对您有所帮助。

  零星工程施工合同

  发包方：(以下简称甲方)

  住址：

  法定代表人：

  承包方：(以下简称乙方)

  住址：

  法定代表人：

  依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同。

  第一条工程概况

  (一)工程名称： ;

  (二)工程地点： ;

  (三)工程内容： ;

  (四)资金来源： ;

  (五)工程立项批准文号：。

  第二条工程承包范围

  承包范围为以下第种。

  1.工程实行招投标的，本合同的签订主体就是中标主体,工程范围就是招投标文件上要求的范围，如果对方在初次、二次设计图及设计图修改变更等过程中省减的项目以及未施工的项目，应当在结算时作相应的扣减。

  2.工程未实行招投标的，承包范围为。

  (二)承包方式： ;

  第三条质量标准

  工程质量标准：

  第四条工程期限

  (一)开工日期：年月日

  竣工日期：年月日

  合同工期总日历天数：天。

  (二)甲方要求比合同约定的工期提前竣工的,应征得乙方同意,如果乙方能够做到的,不应拒绝。

  (三)因甲方原因或非乙方原因导致不能按期完工的,工期相应的顺延。

  (四)因乙方原因不能按期开工或中途无故停工的，工期不顺延。由此产生的一切法律责任和经济损失由乙方自行承担。

  (五)因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响的,工期相应顺延。

  第五条工程价款

  (一)本合同初步预算总价款元。未实行合同包干价的，最终价款由贵州水城矿业股份有限公司工程结算部门根据最新相关文件的规定对实际施工的工程量进行结算。

  (二)总价包干合同不作价款调整，但如遇下列情况，合同总价款应作相应调整，按照第五条第(一)项规定进行结算。

  1、设计发生变更;

  2、在施工中增加或减少了工程项目。

  (三)合同外工程必须由甲乙双方另行签订书面协议进行确定，未经事先书面确认的，甲乙双方一律不予认可。

  第六条工程质量验收

  乙方必须严格按施工图纸、说明文件和国家颁发的有关规范、规程进行施工，并接受甲方的监督检查。乙方应在工程竣工后15日之内及时通知甲方进行质量验收，质量验收必须达到合格标准。对不合格的工程，乙方应按规范的要求，承担返修工作及费用直到合格为止。

  第七条工程价款的支付与结算

  工程竣工验收合格并移交使用后30日之内甲方一次性支付95%的工程款，留工程总价款的5%作为质保金，保修期满后无任何质量问题，一个月内一次性无息支付质保金。乙方在每次收款时应向甲方提供合法有效的发票。

  第八条安全责任

  乙方在施工过程中应严格按照施工程序和施工规范的要求及规定组织施工，加强管理。在施工过程中所造成的一切安全事故及造成的所有经济损失均由乙方自行承担。

  第九条工程保修

  本工程保修范围为施工的全部工程，保修期限为

  年，在保修期内乙方应在甲方规定的时间内进行工程保修;如乙方未在甲方规定的时间内保修的，甲方有权委托第三方进行维修，由此产生的一切费用在质保金中予以扣除，质保金不足以支付的，由乙方承担相应的经济损失。

  第十条违约情形及违约责任

  (一)违约情形：合同一方违反合同任意一条约定的，均为违约。

  (二)违约责任：

  1、如双方均有违约行为的，各自自行承担相应的违约责任;

  2、任何一方违约，违约方应向守约方赔偿由此造成的损失外，还需支付守约方按合同价款总额 %的违约金;

  3、一方违约后，另一方要求违约方继续履行合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同;

  4、本合同项目不允许分包，如果发现转包或违法分包以及拖欠农民工工资的，甲方有权解除合同，不支付乙方任何工程款，且乙方须支付违约金500万元，

  5、如发现第三人挂靠、施工的，承包方一律支付违约金200万元，且该违约金不得请求人民法院或仲裁机构调低。

  第十一条合同的变更、终止或解除

  (一)合同的变更：

  1、本合同未尽事宜，双方可进一步协商，签订书面补充协议;

  2、本合同的任何修改、补充须经双方协商一致，签订书面补充协议。

  以上补充协议为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

  (二)合同的解除或终止：

  1、任何一方违反本合同约定，经对方提出后不采取弥补措施的或造成本合同不能履行时，守约方有权要求解除本合同;

  2、因国家政策变化而影响本合同履行时，任何一方均可以解除本合同;

  3、经合同双方协商一致可以解除本合同;

  4、因不可抗力因素致使本合同不能履行时，任何一方均可以解除本合同;

  第十二条争议的解决方式

  甲乙双方在履行合同过程中发生争议的，双方应协商解决;协商不成的，向合同实际履行地有管辖权的人民法院起诉。

  第十三条其他

  承包方的项目经理、授权签订合同的代理人必须是承包方的正式员工，应在合同签订时提供其工资收入证明、社保等证明其身份的资料。

  第十四条合同份数及生效

  本合同一式份，甲方执份，乙方执份，均具有同等法律效力;自双方代表签字并加盖印章之日起生效，双方均履行完各自的义务后即自行终止。

  合同签订时间：年月日

  合同签订地点：

  甲方(盖章) 乙方(盖章)

  法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人

  (签名) (签名)

  通过以上阅读，相信您应该对于零星工程承包施工合同范本怎么写应该已经有所答案。以上文章内容仅供参考，毕竟零星工程工程项目比较多，而且工程项目不同您还要根据自己实际情况有所更改，另外您在制作零星工程承包施工合同时一定要谨慎详细制作具体条款，因为合同本身事关事后承担责任的问题。以上就是我们整理的内容。有在线律师，如果您有任何的疑惑，欢迎您随时咨询。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·各级劳动争议仲裁委员会受案范围有哪些
      各级劳动争议仲裁委员会受案范围有哪些各级劳动争议仲裁委员会受案范围根据《中华人民共和国企业劳动争议处理条例》以下简称《条例》)第二条之规定，劳动争议仲裁委员会受案范围包括：(1)因企业开除、除名、辞退职工和职工辞职、自动离职发生的争议;(2)因执行国家有关工资、保险、福利、培训、劳动保护的规定发生的争议......

·工程质保验收的要求是怎么规定
      工程质保验收的要求是怎么规定的平时您在生活当中不管购买什么商品，都是有质量保证期的，所以更不用说是建筑工程。建筑工程的整体造价，投资数额都是非常大的，所以在完工以后，其实也是有工程质量保修期的。对工程质量保修期的检验，肯定是要结合各种分项工程的保修期的时间规定的。下面我们就为您介绍一下工程质保验收......

·湖南省水利工程质量管理实施办法的内容是怎样的
      湖南省水利工程质量管理实施办法的内容是怎样的？水利工程对于整个国家来说是非常重要的，在我们的现实生活中，我国政府对于水利工程质量进行严格的把关，各个省份也都制订了相关办法，那么，湖南省水利工程质量管理实施办法的内容是怎样的？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。一、概况湖南省水利工程建设......

·最新《劳动合同法实施条例》有哪些？
      对于即将毕业的大学生或者是离职正在找工作的人们来说，找到一个工作是一件值得高兴的事情，但是此时前外不要忘记与用人单位签署劳动协议，规定工作年限、工资以及违约等具体情况。但是在现实生活中，即使签订劳动合同，用人单位或者是劳动者仍然会违约，因此国家出台了最新最新《劳动合同法实施条例》，对此种情况作出具体......

·在广州打工赚了钱之后，很多人可能就会涉及到开办公司，这时就要
      在广州打工赚了钱之后，很多人可能就会涉及到开办公司，这时就要去广州的工商局办理营业执照才行，这样创办的公司才会是合法的，但是我们要注意，办理营业执照之后并不是永久有效，因此当事人在营业执照到期之前要及时去对营业执照进行续期，那广州营业执照续期需要哪些材料呢?一、广州营业执照续期需要哪些资料1、法定......

·欠债不还法院起诉流程是怎样的
      欠债不还法院起诉流程是怎样的?1、第一步：申请发生法律效力的民事判决、裁定以及刑事判决、裁定，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，也可以由审判员移送执行员执行。对依法设立的仲裁机构的裁决，一方当事人不履行的，对......

·亲子鉴定程序是怎样的？有哪些
      当我们进行亲子鉴定时，亲子鉴定程序是怎样的呢?我们为您简单说明一下。一、做亲子鉴定的法律条件做亲子鉴定需要申请吗?做亲子鉴定不需要法律程序。双方可以协商是通过司法鉴定还是个人鉴定，一般情况下，为了证实孩子的身份，夫妻之间可以商定做个人亲子......

·对于婚前债务是否转化为共同债务
      对于婚前债务是否转化为共同债务一、夫妻债务中哪些属于个人债务在一般情况下，下列债务应认定为个人债务：(一)夫妻双方依《婚姻法》的规定，约定由个人负担的债务，但以此逃避债务的除外;(二)未经夫妻协商一致，擅自资助与其没有抚养、的亲朋所负的债务......

·现在很多人聚会都会喝酒，喝了酒之后驾车的话如果被发现的话将会
      现在很多人聚会都会喝酒，喝了酒之后驾车的话如果被发现的话将会被处罚，因为违反了相关的法律法规，有时候有人被认定为醉驾的话检察院还会传唤，那么，醉驾检察院传唤必须去吗，相关解答我们在下面已经为您列举出来了。醉驾取保候审现被检察院传唤，说明公安......