水利工程质保协议范本是什么样的？
  在进行某些工程的建筑的时候，最重要的就是要保质保量。但是，仍然会有一些施工单位为了赶进度或是偷懒等原因而忽视质量。因此，在工程之初，是很有必要签订质量保证协议的。那么，水利工程质保协议范本是什么样的呢？一起随我们来看看吧！
  
  水利建设工程施工合同
  
  合同编号：
  
  工程名称：
  
  发包方（简称甲方）：
  
  承包方（简称乙方）：
  
  合同签订时间： 年月日
  
  合同签订地点：
  
  发包方（甲方）：
  
  承包方（乙方）：
  
  根据《民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》有关规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致签订本合同，以资共同遵守。
  
  第一条工程概况
  
  一、工程名称：
  
  工程地点：
  
  工程内容：
  
  质量等级：必须保证合格，争创优良
  
  合同价款：
  
  （详见工程预算表）
  
  二、承包方式：全包（即包工、包料、包工程质量）
  
  三、开工日期：年月日
  
  竣工日期：年月日
  
  总日历工期： 天
  
  第四百六十四条
  
  图纸
  
  一、图纸提供套数：套
  
  二、图纸提供日期：年月日
  
  第五条
  
  双方一般责任
  
  一、甲方驻工地代表：
  
  二、乙方驻工地代表：
  
  三、甲方工作
  
  1、乙方提供工程施工的有关设计图纸，并进行技术交底。
  
  2、驻地工程现场甲方代表对工程施工方案、进度、工程质量进行监督、检查、签证。并参与各阶段的验收工作，负责设计图纸的处理，设计变更的签证。
  
  3、核乙方工程进度月报。
  
  4、协助施工单位调解与当地各单位的纠纷。
  
  5、审查认可工程决算，组织工程验收。
  
  6、甲方有权对全部工程的所有部位及其任何一项工艺、材料和工程设备进行检查和检验。若发现不合格可发出返工、停工及复工通知书，而造成的损失由乙方负责。
  
  四、乙方工作
  
  1、乙方与甲方签订合同后，乙方不得转包。如果承包单位擅自将工程转包出去，属承包者违约，承包者应承担违约责任。
  
  2、程项目经理必须常驻工地（每月不得少于22天），配合甲方施工技术人员处理和解决有关工程事宜。
  
  3、程施工前，编制施工组织设计，组织施工管理人员和施工设备进入施工现场后，交甲方审查认可。
  
  4、乙方必须安全施工，如乙方原因发生工伤事故和对周围的人、物造成伤害，由乙方自行承担，甲方不负任何责任。
  
  5、工程施工期间于每月25日向甲方报送工程进度（包括工程量和形象进度）。
  
  6、乙方应按水利工程质量验评标准对工程质量进行自我评定，建设方复核，质检单位核定。
  
  第四条
  
  工程质量
  
  一、工程质量等级：必须保证工程合格，争创优良。
  
  二、乙方应建立和健全质量保证体系。在工地设置专门的质量检查机构，配备专职的质量检查人员，建立完善的质量检查制度。
  
  三、乙方应严格对工程使用的材料和工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺，进行全过程的质量检查，作好质量检查记录，并向甲方递交自检报告。
  
  以上便是我们为您整理的相关资料了。只需要您根据自己的实际情况，将上面的水利工程质保协议范本填写完整，就可以完成一份水利工程质保协议了。当然，其中有些条约可以根据实际情况进行更改。而双方也必须按照协议进行工程施工，对质量严格要求。
  
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·怎样认定自动解除劳动关系工伤待遇？
      最近一段时间，很多地方的劳动者都发生了工伤。您都知道，如果发生了工伤，第一时间要进行工伤等级鉴定，但是，在现实生活中如果自动解除了劳动关系工伤应该怎么办呢?怎样认定自动解除劳动关系工伤待遇?接下来我们将为您详细的介绍一下怎样认定自动解除劳动关系工伤待遇的相关问题。一、解除劳动关系后被确诊为职业病，患......

·新工伤鉴定赔偿标准2023是什么？
      为了最大程度上保护劳动者的合法权益，工伤鉴定赔偿标准的出台为劳动者提供了法律上的支持与帮助，赔偿标准由于各类客观条件的改变也在不断更新，以适应市场的变化。那么新工伤鉴定赔偿标准2017是什么呢?下面就随我们一起来看看吧。(一)医疗费1、要求：治疗工伤所需费用符合工伤保险诊疗项目目录、工伤保险药品目录、工......

·北京劳动仲裁委员会的办理程序及相关材料
      北京劳动仲裁委员会的办理程序及相关材料一、北京劳动仲裁委员会的办理程序1、劳动保障当事人提出仲裁的，应当从劳动争议发生之日起一年内仲裁委员会提出书面申请。2、仲裁委员会应当自收到申诉之日起五日内作出受理或不受理的决定。受理的，应当由作出决定之日起五日内，将申请书副本送达被申请人，并组成仲裁庭，决定不......

·水利工程质量检测资质要求包括哪些？
      水利工程质量检测资质要求包括哪些？在当今这个社会，水利工程师是一个非常热门的职业，但是同时这也是一个非常辛苦的职业，水利工程的完成需要工程师们格外的注重工程的质量，当然了，会有专业人员进行工程质量的检测。相信很多人都想要知道水利工程质量检测资质要求包括哪些？那么，接下来我们将为您详细的解释一下这个......

·个体工商户适用合伙企业法吗？
      个体工商户适用合伙企业法吗？在我国的合伙企业中，会有很多种合伙的形式，合伙是一个企业发展的快速通道，对投资者来说再合适不过，但是对于大多数的投资者都感到疑惑的是：个体工商户适用合伙企业法吗?接下来，我们为您整理了相关资料，供您了解。一、个体工商户适用合伙企业法吗?个人合伙不适用合伙企业法。在目......

·离职手续委托他人办理的法律效力
      有很多离职员工未及时办理离职手续，而本人已经不在用人单位所在地，或者有身体或者其他方面的原因，不方便行动，故不能办理离职手续。这种情况下，是否可以让其他人来办理呢？从理论上来说，可以通过由该员工写授权委托书的方式，让其他人代为办理。最......

·合伙企业+股权转让+所得税政策是什么？
      合伙企业+股权转让+所得税政策是什么？随着经济的发展，越来越多的人选择通过创业来增加自己的经济收入，合伙企业成为了创业着十分喜爱的一种创业模式，合伙企业由的资金成本低，债务由合伙人共同偿还，减少了贷款的风险。下面我们就对合伙企业+股权转让+所得......

·买方不愿意办理机动车过户手续情形下的责任问题
      根据《中华人民共和国侵权责任法》的规定，“当事人之间已经以买卖的方式转让并交付机动车但是没有办理所有权转移登记，发生交通事故后属于该机动车一方责任的，由保险公司在机动车强制保险责任限制范围内予以赔偿。不足部分，由受让人承担赔偿责任。”也就是......

·预售商品房没有预售许可证合法吗
      预售商品房没有预售许可证合法吗虽然法律中允许开发商在商品房尚未修建好之前就进行销售，但此时为减少购房者承担的风险，避免出现开发商跑路的情形，一般会要求开发商取得预售许可证。那实践中要是预售商品房没有预售许可证合法吗?我们一起在下文中进行了解。......

江苏 王庆磊律师

副主任 法学学士

13913441761

湖北 顾小东律师

副主任律师

13986213581

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

广东 陈芝廉律师

法学硕士 执业9年

18620487148

安徽 沈培亮律师

法学学士 执业14年

18656084778

山东 范志强律师

执业20年

13065042504

⊙相关内容
·扬州交通事故律师
    扬州交通事故律师全程代理交通事故案件，为扬州地区提供专业的交......

·当事人向徐晨光律师赠送锦旗表示感谢
      近日，江苏省睢宁县的张先生和辽宁省法库县的宋先生先......

·法定的应准予离婚的情形有哪些？
      人民法院审理离婚案件，有下列情形之一，调解无效的，应当准予离婚：（1）重婚或者与他人同居；（2）实施家庭暴力或者虐待、遗弃家庭成员；（3）有赌博、吸毒等恶习屡教不改；（4）因感情不和分居满二年；（5）其他导致夫妻感情破裂的情形......

·不服不起诉决定申诉书
      申诉人：A，男，××岁，×族，××市××公司员工，住××市××路×楼×号。被申诉人：B，男，××岁，×族，本市人，××厂工人，住××市××路××号。申诉人因B伤害一案，不服××区人民检察院××年××月××日作出的[1998]×字第×号不起诉决定......

·非法使用窃听、窃照专用器材罪
      一、概念及其构成非法使用窃听、窃照专用器材罪，是指违反法律规定，使用窃听、窃照专用器材，造成严重后果的行为。(一)客体要件本罪侵犯的客体是国家对窃听、窃照专用器材的管理秩序。根据国家安全法和其他法律、法规的规定，任何组织和个人均不得非法持有......

·公司变更登记法条是什么？
      公司变更登记法条是什么？一、企业法人变更登记的法律规定《中华人民共和国企业法人登记管理条例》第六章变更登记第十七条企业法人改变名称、住所、经营场所、法定代表人、经济性质、经营范围、经营方式、注册资金、经营期限，以及增设或者撤销分支机构......

·电子合同的特点
      电子合同是指在网络条件下当事人之间为了实现一定目的，通过电子邮件和电子数据交换所明确相互权利义务关系的协议。所谓电子邮件（Email），是以网络协议为基础，从终端机输入信件、便条、文件、图片或声音等通过邮件服务器传送到另一端终端机上的信息。而电......

·离婚协议书中“净身出户”如何理解的问题
      “净身出户”,是指婚姻双方决定离婚时,婚姻一方要求另一方退出婚姻时不得到任何共同财产。通俗化的说就是离婚时一方要求另一方放弃一切钱财,只带自己的身体走。因此,一方在离婚协协议书中自愿作出“净身出户”的意思表示,从文义上理解,就意味着其自愿放弃要求......

·商标授权和品牌授权是否一样
      商标授权和品牌授权是否一样其实商标和品牌在某种程度上来说也是不一样的，但是其共同点就是不管使用别人的品牌或者是商标，都必须经过他人的授权以后才有资格进行使用和销售。那么商标授权和品牌授权在进行的过程当中也是两个不同的流程，下面我们为您介绍的......

·什么是格式合同？
      格式合同，也称定式合同、标准合同、附从合同。在我国有的学者称之为标准合同，有的则称之为附从合同者或定式合同，是指当事人一方预先拟定合同条款，对方只能表示全部同意或者不同意的合同。《中华人民共和国消费者权益保护法》将其称之为格式合同。在一般的......