工程质量风险分类有哪些_法律知识

    工程质量风险分类有哪些？

  目前从事工程建设的企业很多，在工程建设领域，工程质量事件频频发生，这给业主带来了不少麻烦。工程质量问题严重的，还可能导致工程质量事故的发生。引发工程质量的因素有很多，包括主观的，或者客观的。那么，工程质量风险分类有哪些？下面我们来看看我们是怎么说的。


  一、工程质量风险分类有哪些？

  按风险因素的主要方面，又可将风险分为技术、环境方面的风险与经济方面的风险以及合同签订和履行方面的风险等三种。它们主要有以下几类：


  1、技术与环境方面的风险

  （1）地质地基条件。工程发包人一般应提供相应的地质资料和地基技术要求，但这些资料有时与实际出入很大，处理异常地质情况或遇到其他障碍物都会增加工作量和延长工期。

  （2）水文气象条件。主要表现在异常天气的出现，如台风、暴风雨、雪、洪水、泥石流、坍方等不可抗力的自然现象和其它影响施工的自然条件，都会造成工期的拖延和财产的损失。

  （3）施工准备。由于业主提供的施工现场存在周边环境等方面自然与人为的障碍或“三通——平等”准备工作不足，导致建筑企业不能做好施工前期的准备工作，给工程施工正常运行带来困难。

  2、经济方面的风险

  （1）招标文件。这是招标的主要依据，特别是投标者须知，设计图纸、工程质量要求、合同条款以及工程量清单等都存在着潜在的经济风险，必须仔细分析研究。

  （2）要素市场价格。要素市场包括劳动力市场、材料市场、设备市场等，这些市场价格的变化，特别是价格的上涨，直接影响着工程承包价格。

  （3）金融市场因素。金融市场因素包括存贷款利率变动、货币贬值等，也影响着工程项目的经济效益。

  （4）资金、材料、设备供应。主要表现为发包人供应的资金、材料或设备质量不合格或供应不及时。

  （5）国家政策调整。国家对工资、税种和税率等进行宏观调控，都会给建筑企业带来一定风险。

  3、合同签订和履行方面的风险

  （1）存在缺陷、显失公平的合同。合同条款不全面、不完善，文字不细致、不严密，致使合同存在漏洞。如在合同条款上，存在不完善或没有转移风险的担保、索赔、保险等相应条款，缺少因第三方影响造成工期延误或经济损失的条款，存在单方面的约束性、过于苛刻的权利等不平衡条款。

  （2）发包人资信因素。发包人经济状况恶化，导致履约能力差，无力支付工程款；发包人信誉差，不诚信，不按合同约定进行工程结算，有意拖欠工程款。

  （3）分包方面。选择分包商不当，遇到分包商违约，不能按质按量按期完成分包工程，从而影响整个工程的进度或发生经济损失。

  （4）履约方面。合同履行过程中，由于发包人派驻工地代表或监理工程师的工作效率低，不能及时解决遇到的问题，甚至发出错误指令等。

  二、工程质量问题如何处理？

  1、当施工引起的质量问题尚处于萌芽状态时，应及时制止，并要求施工单位立即改正；

  2、当施工引起的质量问题已出现，立即向施工单位发出《监理通知》，要求其进行补救处理，当其采取保证质量的有效措施后，向监理单位填报《监理通知回复单》；

  3、某工序分项工程完工后，如出现不合格项，监理工程师应填写《不合格项处置记录》，要求施工单位整改，并对其补救方案进行确认，跟踪其处理过程，对处理结果进行验收，不合格不允许进入下道工序或分项工程施工；

  4、在交工使用后保修期内，发现施工质量问题时，监理工程师应及时签发《监理通知》，指令施工单位进行保修（修补、加固或返工处理）。

  由此可见，工程质量风险分类主要包括三大方面，有自然环境因素、经济方面因素和合同履行因素等。其中经济方面又可以细分为很多小的风险，包括建材价格因素、国家政策调整等。防范工程质量风险需要各方共同努力，从合同签订、履行到工程质量验收等，每个环节都要做到万无一失。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·劳动关系的确立标准是什么
      和企业劳动关系确立的同时我们还需要签订劳动协议合同，否则后续出现劳动关系纠纷的话，我们就无法直接证明双方存在的劳动关系，需要通过一些其他的方式，花费一些时间来证明双方的劳动关系，如果遇到这种情况的话，我们就需要了解劳动关系的群里标准，从中找到劳动关系的确立，那对于我们来说劳动关系的确立的标准是什么呢......

·根据相关规定申请工程质量鉴定时间是否存在限制？
      根据相关规定申请工程质量鉴定时间是否存在限制？在当今这个社会，工程在施工的过程中，存在着偷工减料的情况，这就导致了现实生活中出现了很多豆腐渣工程，因此，您普遍对工程的质量问题作出严格的规定。如果出现了工程质量问题，需要进行鉴定，那么，根据相关规定申请工程质量鉴定时间是否存在限制？接下来我们将为您详......

·劳务输出是什么意思,包括哪些内容
      劳务输出说的简单点，就是组织国内的民工到国外从事劳务活动，民工以此获得一定报酬的行为。相信很多人对劳务输出的理解与我们的差不多，那我国法律上是如何规定劳务输出的呢?究竟劳务输出是什么意思?详细内容请从下文中进行了解。一、劳务输出是什么意思劳务输出是劳动力空间流动的一种形式。包括国际劳务输出和国内劳......

·劳动关系社会工作生活中非常重要的内容，如果建立劳动关系的一个
      劳动关系社会工作生活中非常重要的内容，如果建立劳动关系的一个月内企业没有和我们签订正式劳动协议合同的话，我们是可以要求企业给予自身赔偿的，而且后续需要补上劳动协议合同，否则后续出现问题的话对我们来说是不利的，那如果入职半年没有劳动合同的话企业会受到怎样的处罚呢？入职长期未签订劳动合同怎么办？劳动......

·工伤伤残鉴定需要哪些材料
      一般而言，在经过工伤认定之后确认职工遭受的人身损害构成工伤的，那之后才有申请进行工伤伤残鉴定的必要。而无论是申请工伤认定还是进行工伤鉴定，此时都会需要当事人提供相应的材料。那究竟工伤伤残鉴定需要哪些材料呢?我们马上为你做详细解答。一、工伤伤残鉴定需要哪些材料1、工伤认定决定书原件及复印件。2、填写濮......

·商标交易流程，法律是怎么规定的
      商标交易流程，法律是怎么规定的很多人申请了商标但是后面又没有使用，这样其实也是一种浪费。最好的方式就是将商标进行转让，其中把商标进行交易是最好的方式。今天整理了关于商标交易流程的资料，供您了解阅读。一、商标交易流程(一)交易洽谈1.买方......

·公安局不立案怎么办
      受害人可以通过检察立案监督的途径达到维护自身的合法权益。1997年1月1日起实施的修订后《中华人民共和国刑事诉讼法》首次明确将立案监督与侦查监督、审判监督、刑事判决、裁定监督和执行监督并列，作为检察机关履行法律监督的重要职责之一。所谓立案监督，就......

·诉讼离婚证据的收集
          第一：家庭暴力证据的收集        　　不能忍受家庭对其长期实施的家庭暴力，欲向法院提起离婚诉讼。在提起离婚前，应当先有意识地收集相关存在家庭暴力的证据。；对其施暴后留下的伤痕......

·非法采伐国家重点保护植物罪与盗窃罪是什么罪名？
      非法采伐国家重点保护植物罪与盗窃罪中的盗窃罪被您熟知一些，但是也只是对盗窃罪有所了解，对于非法采伐国家重点保护植物罪则是不被大众所知的，下文向读者介绍的是非法采伐国家重点保护植物罪与盗窃罪法律条文及相应的处罚。一、非法采伐国家重点保护植物......

山东许义园律师

法学学士执业7年

副主任

副主任律师

副主任律师法学硕士执业14年

主任律师执业22年

⊙相关内容
·浦口讨债律师
浦口讨债律师处理欠款纠纷、借款纠纷、债权债务、债务追讨及相关......

·2023年安徽省合肥市所有看守所最新电话、地址、位置导航、邮编
      合肥市所有的看守所地址、电话整理如下，方便大家工作......

·商标与商号的区别有哪些
      商标与商号的区别有哪些,如何区分商标与商号字号和商号不是一回事，字号是企业的名称，而商标是企业的产品或服务名称。而现实中，不少人直接将商号与商标混淆，认为企业的商号就是企业商标。其实不然，那么商标与商号的区别有哪些呢?我们将在下文中为您解答。......

·工伤索赔资料要准备哪些
      许多工作者因为其职业的特殊性经常会在工作期间因工受伤，在向用人单位索赔时又被告知缺少必要相关材料，那么作为索赔者的我们究竟需要准备哪些材料？接下来的我们就将就这些问题为您进行介绍。一、根据我国《工伤保险条例》的规定，提出工伤认定申请应当提......

·商品房预售许可证办理条件有哪些？
      商品房预售许可证办理条件有哪些？商品房预售许可证不同于商品房销售许可证，不能将两者混淆起来，未建好之前出售需要办理的是预售许可证，而实际办理这个预售许可证的，也是需要开发商满足相应的条件。那么商品房预售许可证办理条件有哪些呢？我们一起从下文......

·公路运输合同模板是怎样写的？
      公路运输合同模板是怎样写的？货物的正常运输是市场经济体制当中一种常见的企业经营和发展的模式，货物选择的不同的运输方法，在签订合同的时候对运输公司的要求都是不一样的。如果货物是通过公路进行运输的话，公路运输合同当中的细节和条款您一定要有所了......

·出国打工押金的相关问题
      出国打工押金的相关问题（一）了解付费情况出国前，您自己需要负担并不再退还的费用有：1、体检费：体检可以由您自己到县级以上医院进行，也可统一由经营公司组织进行。费用按医院实际收取支付，并留下收据。2、培训费：根据培训时间的长短一般在150～60......

·虚假诉讼罪的量刑标准
      1、虚假诉讼的量刑标准犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员......

·交通事故赔偿标准及计算方法是怎样的
      现在的社会在进步，虽然道路堵塞现象严重，但有车一族也是在逐年增加。与此同时交通事故频发也成为现在社会上的一个问题，对于交通事故赔偿标准及计算方法的详细内容是怎样的，下面就让我们为您详细的介绍一下，请阅读下面的文章吧。一、赔偿项目1、医疗费......

·医院债权债务管理制度是怎样的？
      医院债权债务管理制度是怎样的？对于企业来说，搞好债权债务管理非常重要，是企业保持良好资金运作的前提。医院做为事业单位，也需要加强债权债务管理，这对于维护医院良好声誉都有帮助。那么医院债权债务管理制度一般包括哪些条款？下面我们给您简单介绍下......