承包人中标后，会和发包人签署一份工程承包合同。对于双方而言，_法律知识

    承包人中标后，会和发包人签署一份工程承包合同。对于双方而言，签署一份内容完整的建筑工程承包合同非常重要，可以在很大程度上规避工程纠纷。和其它合同一样，工程承包合同里面也有一些必备条款。那么建设工程承包合同通用条款都有哪些？现在我们通过这篇文章和您分享下。


  一、建设工程承包合同通用条款都有哪些？


  1、工程范围。当事人应在合同中附上工程项目一览表及其工程量，主要包括建筑栋数、结构、层数、资金来源、投资总额以及工程的批准文号等。

  2、建设工期。即工程的开工和竣工日期。

  3、中间交工工程的开工和竣工日期。所谓中间交工工程，是指需要在全部工程完成期限之前完工的工程。对中间交工工程的开工和竣工日期，也应在合同中作出明确约定。

  4、工程质量。建设项目向来要求“百年大计，质量第一”，因此在施工合同中，关于工程质量的条款是非常重要的。承包人竣工交付使用的工程一般要符合下列基本要求：

  （1）完成工程设计和合同中规定的各项工作内容，达到国家规定的竣工条件；

  （2）工程质量要符合国家现有的有关法律、法规、技术标准、设计文件和合同中规定的要求，经质量监督站核定为合格或优良；

  （3）工程所用的建筑材料、构配件和设备要有出厂合格证和必要的试验报告；

  （4）具有完整的工程技术档案和竣工图，并已办理完工程竣工交付使用的有关手续；

  （5）已签署工程保修证书。

  5、工程造价。工程造价，如为招标工程，则应以中标时确定的中标金额为准；如按初步设计总概算投资包干时，应以经审批的概算投资中与承包内容相应部分的投资为工程价款；如按施工图预算包干，则应以审查后的施工图总预算或综合预算为准。

  6、技术资料交付时间。发包人应当在合同约定的时间内向承包人按时提供与本工程项目有关的全部施工技术资料，否则造成的工期损失或者工程变更应由发包人负责。

  7、材料和设备供应责任，即在施工过程中所需要的材料和设备由哪一方当事人负责提供。

  8、拨款和结算。即发包人向承包人拨付工程价款和结算的方式和时间。

  9、竣工验收。此条款的约定应以国家有关部委颁发的《关于基本建设项目竣工验收的暂行规定》、《工程施工及验收规定》、《建筑安装工程质量评定标准》和其他有关的竣工验收规定及施工图纸说明书、施工技术文件为依据。

  10、质量保修范围和质量保证期。合同当事人应当根据相关法律、行政法规的规定和实际情况确定合理的质量保修范围和质量保证期，但不得低于上述保修办法的有关规定。

  二、工程承包合同中的违约责任应该怎么写？

  1、承包方

  （1）因勘察设计质量低劣或未按期提交勘察设计文件拖延工期造成损失，由勘察设计单位继续完善设计，并减收或免收勘察设计费，直至赔偿损失。

  （2）工程质量不符合合同规定，发包方有权要求限期无偿修理或者返工、改建，经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，承包方偿付逾期的违约金。

  （3）工程交付时间不符合合同规定，偿付逾期的违约金。

  2、发包方

  （1）未按合同规定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料等，除工程日期得予顺延外，还应偿付承包方因此造成停工、窝工的实际损失。

  （2）工程中途停建、缓建，应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿承包方由此而造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

  （3）由于变更计划，提供的资料不准确，或未按期提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或修改设计，按承包方实际消耗的工作量增付费用。

  （4）工程未经验收，提前使用，发现质量问题，自己承担责任。

  （5）超过合同规定日期验收或付工程费，偿付逾期的违约金。

  综上所述，为了减少纠纷的发生，确保工程建设顺利进行，双方应该认真签署工程承包合同。建设工程承包合同通用条款包括工程概况、工期、工程款及结算方式、工程质量标准及验收规范、工程维修责任、双方权利和义务等。另外，违约条款和争议解决条款也是工程承包合同必须有的。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·用人单位不开具解除劳动合同证明书怎么办
      用人单位不开具解除劳动合同证明书怎么办如果公司拒不出具解除劳动合同可以到劳动部门投诉。主要依据如下：　　依据<劳动合同法规定，用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。用人单位未向劳动者出具解除或者终止劳动合同的书面证明，......

·随着我国对于社会保障的重视，劳动保障监察也变得越来越重要，各
      随着我国对于社会保障的重视，劳动保障监察也变得越来越重要，各地都出台了，相应的劳动保障监察制度来确保劳动保障制度的切实落地实施，那么在湖北省劳动保障监察条例是怎样规定的?关于这一个问题可以咨询!《湖北省劳动保障监察条例》1、总则第一条为了规范劳动和社会保障监察行为，维护劳动者的合法权益，促进经济......

·怎么申请劳动仲裁申请劳动仲裁要注意什么
      怎么申请劳动仲裁申请劳动仲裁要注意什么劳动者与用人单位之间产生的纠纷属于特殊的纠纷，即劳动纠纷，而在对这类纠纷进行处理的时候，法律中也是有特殊的规定。此时需要仲裁前置，即需要先向劳动仲裁委申请进行处理之后，如果对处理结果不服的话，那么在提起劳动诉讼。那实践中，究竟应该怎么申请劳动仲裁呢?我们一起在下......

·2023年新《劳动法》经济补偿金内容是什么？
      《劳动法》经济补偿金是指劳动者和用人单位在解除劳动合同之后用人单位补偿给劳动者的资金，但是它的补偿是有一定的界限的也不是无限的，经济补偿金存在于劳动者和用人单位之间，稍有不慎就会导致两者的利益会有损失，那么我们就要适当注意一些经济补偿金应当注意的问题。一、《劳动法》经济补偿金内容是什么？1、关于工......

·同时与2个公司签劳动合同会怎样？
      同时与2个公司签劳动合同会怎样？劳动者在与用人单位签订劳动合同之后，如果劳动者或者是用人单位出现法律规定的的情形时，双方是可以单方面解除劳动合同的，比如说劳动者同时与2个公司签劳动合同，并且违反了竞业禁止的规定的话，这种情况下，用人单位是可以解除劳动合同的。具体解答如下：一、对同时签二家劳动合同......

·《武汉市国有土地上房屋征收评估办法
      《武汉市国有土地上房屋征收评估办法》全文随着社会的发展，为了发展城市、发展交通道路，必要的拆迁是一定会发生的，拆迁又意味着出现征地，征地一般是包括房地产开发企业征地以及国家为了发展征地工作，那么国有土地房屋征收的标准是什么？有没有什么评估......

·企业破产撤销权的法律特征
      企业破产撤销权的法律特征一、企业破产撤销权是什么破产撤销权，指管理人对债务人在破产程序开始前的法定期间内所为的侵害债权人利益的行为，有否认其效力并申请法院撤销该行为的权利。实际上，破产法上的撤销权制度是民法上债权人撤销权制度在破产法上的延伸......

·抢劫罪与非罪的界限
      由于抢劫犯罪的表现形式纷繁复杂，需要在准确把握抢劫罪的本质特征的基础上，对行为侵害的客体、行为人的主观故意和客观行为作深入考察和分析，排除那些貌似抢劫而实质不符合抢劫罪构成的行为。    根据司法解释和司法实践经验，对......

·合同无效或者被撤销后，会出现什么样的法律后果
      第一，返还财产。返还财产是指合同当事人在合同被确认无效和被撤销以后，对已交付给对方的财产享有返还请求权，而已经接受财产的当事人则有返还财产的义务。返还财产主要适用于已经做出履行的情况。如果当事人尚未开始履行，或者说财产尚未交付，则不适用返还......

上海罗东升律师

主任律师

副主任律师执业14年

法学学士执业12年

副主任律师

法学学士执业14年

副主任执业15年

⊙相关内容
·江宁房产律师
江宁区房产律师提供土地法、房产法、工程建设法等建筑房地产领域......

·潍坊律师：非法吸收公众存款案辩护词
      辩护词尊敬的审判长、审判员：山东信约囯证律师事......

·车祸打官司怎么办
      车祸打官司怎么办人们生活水平的提高，很多人都变成了有车一族，道路也变得越来越拥挤。随之而来的便是车祸的频繁发生，如果双方协调得好，那事情就很容易解决。但若双方协调不好，就会产生各种各样的纠纷，而解决这些纠纷的办法就是打官司。可是，车祸打官......

·计算机技术及服务合资经营合同
      目录　　　　１）总则　　２）合营各方及合资经营公司　　３）投资总额与注册资本　　４）合营公司的经营范围及规模　　５）合营公司经营场所　　６）合营双方的责任　　７）技术转让与保密　　８）技术成果、专有技术及专利管理　　９）合营公司的采购与销售......

·店铺合同违约赔偿标准是怎样的
      店铺合同违约赔偿标准是怎样的一、店铺合同违约赔偿标准。1、《中华人民共和国合同法》第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第一百一十三条当事人一方不履行合同义......

·购买人身保险的注意事项
      一、量入为出购买保险前，应计算清楚现有的收入水平及将来可能的收入能力，以保证在今后的岁月中，有足够的支付能力，以防投保数额过大、交费过高而影响家庭正常生活开销，此时如果退保势必要造成损失。保费一般是取家庭年储蓄或结余的10％─20％较为合适。作......

·劳动者把劳动合同遗失怎么处理？
      劳动合同一式两份，用人单位和劳动者各执一份。有些用人单位在劳动者辞职的时候是需要收回劳动合同的，那么劳动者把劳动合同遗失怎么处理?对于这个问题，我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、劳动者把劳动合同遗失怎么处理?根据《劳动合......

·钢结构工程专业承包资质标准都包括哪些？各级资质的标准是什么?
      钢结构工程专业承包资质标准都包括哪些？各级资质的标准是什么？一、一级资质标准(一)企业资产(1)净资产3000万元以上。(2)厂房面积不少于30000平方米。(二)企业主要人员(1)建筑工程专业一级注册建造师不少于8人。(2)技术负责人具有10年以上从事工......

·IT企业的法律风险
      1、知识产权保护及技术标准壁垒的风险。核心技术知识产权化、知识产权技术标准化是国际IT企业发家致富的“主线”，而这一切都是围绕着法律展开的，所以涉及知识产权权属界定、侵权纠纷的诉讼自然会触及IT企业的“命根”。但并不是网络及IT企业的所有知识......

·诉讼离婚多久可以判离吗？
      日常生活中，如果夫妻一方不想继续维持婚姻关系，可以向法院发起离婚诉讼。法院受理离婚案件后，会根据案情复杂程度选择合适的程序。法院处理离婚案件，有开庭、组织双方答辩、质证论证、作出判决等环节。一、诉讼离婚多久可以判离吗？起诉离婚如果夫妻感......