现代社会，各大工程正在建设，许多承包工程的人都在积极的完成工程。在现实生活中，您都知道，承包工程的需要双方当事人签订一个建设工程承包协议书。那么，建设工程承包协议书范本是怎样的？接下来我们将为您详细的介绍一下建设工程承包协议书范本是怎样的这个问题以及与其相关的一些事项。
  
  一、承包资质
  
  承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书、并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。
  
  联合承包
  
  承揽工程筑工程，可以有两个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行承担连带责任。两个以上不同资质等级的单位实行联合共同承包的，应当按照资质等级低的单位业务许可范围承揽工程。
  
  二、建设工程承包协议书范本
  
  甲方(发包方)：
  
  乙方(承包方)：
  
  根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，本着自愿、平等、协商一致的原则，结合工程的实际情况，为确保各方利益，经协商一致达成如下协议：
  
  工程内容
  
  工程地点
  
  工程期限
  
  1、本合同总工期为年月日开工，至年月日结束。
  
  2、如遇下列情况，工期作相应顺延。
  
  (1)施工现场不符合安全施工;
  
  (2)设计范围内重大设计变更;
  
  (3)人力不可抗拒的自然灾害(如台风、地震及战争)而影响工程进度;
  
  (4)甲方不能按合同规定支付工程款。
  
  乙方在以上情况发生的十天内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方提出报告。甲方代表在收到报告后，在十天内予以确认和答复，逾期不予答复，乙方可视为要求已被确认。
  
  工程价款
  
  工程总价：人民币元整(￥元)。
  
  付款方式
  
  1、合同生效后，甲方在一周内向乙方支付工程总价50%作为预付款，即人民币元整(￥元);
  
  2、工程施工结束后，甲方在一周内向乙方支付工程总价40%的款项，即人民币
  
  元整(￥元);
  
  3、工程验收结束后，甲方在一周内向乙方付清全部余款，即人民币元整(￥元)。
  
  工程验收
  
  1、当该工程完工后，由乙方向甲方提出书面竣工验收申请。甲方应在7天内安排验收工作，并告知乙方参加验收。乙方自提出申请验收报告7天后，因甲方原因未安排验收的，则视为该工程符合设计和施工方案要求，运行正常，通过验收。
  
  2、工程未经验收，甲方若需启用，须与乙方协商，经同意方可使用。若未经乙方同意启用，将视为通过验收。
  
  3、整个工程验收合格，则通过竣工验收的当天即为竣工日期。
  
  4、工程未通过验收，引起争议时，请求第三方验收。
  
  验收标准
  
  本工程以相关设计方案、图纸为依据，按照国家标准进行验收;没有国家标准的，则按照行业标准进行验收。
  
  双方权利和义务
  
  1、甲方权利和义务
  
  指派人员为工地代表，负责协调甲方的相关事宜。在工程履行过程中此指派人员的所有签名视为甲方行为。
  
  (1)负责本工程的监督，积极协调施工配合关系。
  
  (2)负责对乙方进度、安装质量、安全保护、综合管理的监督。
  
  (3)提供有利施工的现场条件。
  
  (4)审核工程计划进度表。
  
  (5)负责对图纸、方案的审核、确认，负责对工程进度、工程质量、隐蔽工程、配套工程和合同执行情况进行监督检查及设计图纸变更签证，工程中间验收和其他必要的签证。
  
  (6)负责竣工验收工作，在收到乙方提交所有竣工资料后一周内组织验收。
  
  (7)按合同向乙方支付本合同规定的价款。
  
  2、乙方权利和义务
  
  (1)严格按设计图施工，质量技术指标符合工程的各类标准和规范的要求。
  
  (2)施工中发现问题及时向甲方报告并提出解决方案。
  
  (3)编制施工组织方案，施工总进度计划，材料进场计划，开竣工通知书等，及时送甲方。
  
  (4)提供竣工验收技术资料，并准备竣工技术图纸，办理工程竣工结算，参加竣工验收。竣工资料应满足甲方要求。
  
  (5)组织有技术水平的施工队伍，明确现场技术及施工负责人、主要管理人员，技术人员不得随意变动。
  
  首先需要表明双方当事人的基本情况，其次，需要讲清楚承包工程的地点、时间以及承包的范围，最后还必须约定双方的义务和责任。如果您对于小额网络诈骗警察取证是怎样进行的这个问题还有什么不明白的地方，我们建议最好在当地找一个专业的律师进行详细的咨询。
  
  

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·工业用地转商业用地合法吗？
      工业用地转商业用地合法吗？一、工业用地转商业用地合法吗？1、《土地法》中明确规定改变用途的条款：建设单位使用国有土地的，应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地使用权划拨批准文件的规定使用土地。《土地法》第二十二条按照国家规定，列入国家固定资产投资计划的或者准许建设的国家建设项目，经过......

·未成年工可以去公司上班吗？
      一、未成年工可以去公司上班吗?用人单位不得招用不满16周岁的未成年人，需要已满16周岁。由于未成年工已满16周岁，还可以到公司上班的。《劳动法》第五十八条第二款“未成年工是指年满十六周岁未满十八周岁的劳动者”的规定。法律允许用工单位使用未成年工，但规定不能把他们放在重活岗位或对发育不成熟的未成年工身体......

·劳动争议案件二审诉讼期间可否申请财产保全？
      财产保全，是指人民法院在利害关系人起诉前或者当事人起诉后，为保障将来的生效判决能够得到执行或者避免财产遭受损失，对当事人的财产或者争议的标的物，采取限制当事人处分的强制措施。    财产保全在民事案件有其存在的意义，因案件可能因为当事人一方的行为或者其他原因，导致判决不能执行或难以执......

·辞退合同期内员工违约金问题 一、劳动法辞退补偿标准
      辞退合同期内员工违约金问题一、劳动法辞退补偿标准。根据劳动合同法的规定：第四十七条经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的，按一年计算;不满六个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政......

·最新公路工程质量评定标准是什么?
      最新公路工程质量评定标准是什么？公路工程质量是人们所关注的，公路工程质量直接关系到车主在形势道路的时候的安全隐患，现阶段，最新公路工程质量检验评定有哪些规定，最新公路工程质量评定标准是什么这个问题就是不得而知的问题，接下来就为您介绍一下有关于公路工程质量评定标准的法律问题，希望对您有所帮助。一、什么......

·拆迁房屋承租人如何维权？
      《城市房屋拆迁管理条例》第十三条规定:“拆迁人与被拆迁人应当依照本条例的规定,就补偿方式和补偿金额、安置用房面积和安置地点、搬迁期限、搬迁过渡方式和过渡期限等事项,订立拆迁补偿安置协议。拆迁租赁房屋的,拆迁人应当与被拆迁人、房屋承租人订立拆迁补......

·太原市集体企业拆迁补偿包括哪些？
      太原市集体企业拆迁补偿包括哪些？一、集体企业拆迁补偿包括哪些？1、土地、房屋价值补偿土地房屋价值补偿主要包含两方面，土地区位补偿价和房屋重置成新价，土地区位补偿价指的是被拆迁人合法用地范围内的土地使用权价值，主要有土地所在的区位和用途来决......

·工程质量事故处理方式有哪些
      工程质量事故处理方式有哪些？虽然在施工前承包方与发包方都会采取适当的措施，以防止工程质量问题的出现，但是在现实生活中，由于工程质量的问题引发的事故还是比较常见的。在发生质量事故后，应当采取适当措施，防止危害的近一步扩大，具体来说，工程质量事......

·公司变更合同补偿员工吗
      公司变更合同补偿员工吗一、劳动合同变更的情形根据劳动法的规定，在一般情况下，只要用人单位与劳动者协商一致，即可变更劳动合同约定的内容。这就是说：1、劳动合同是劳动关系双方协商达成的协议，当然也可以协商变更;对于劳动合同约定的内容，只要是经......

福建 吕超律师

执业11年

13147094815

江苏 王庆磊律师

副主任 法学学士

13057336353

上海 黄晓栋律师

法学学士 执业11年

18667830319

上海 邱国开律师

法学学士 执业12年

13052261268

⊙相关内容
·南京市看守所家属送钱物、会见及通信规定
    南京刑事辩护律师结合自己的办案经验和司法实践情况，就刑事案件......

·岳阳律师代理一起同居..析产的纠纷，成功按一般共有财产处理
      原告孙某与被告李某发生同居..析产纠纷，原告孙某将被......

·并购重组审核停牌的工作规程是什么?
      并购重组审核停牌的工作规程是什么?具有上升空间同时自身经济效益比较好的上市公司通常会选择并购其他公司来达到发展壮大自己的目的，在上市公司并购其他企业重组的过程中，因其具有较大的变动，所以，中国证监会在其并购重组之后会进行审核，其股票也会被停牌......

·夫妻离婚孩子抚养费怎么判
      要是离婚夫妻无法就未成年子女的抚养费协商一致的话，此时也就只能通过诉讼方式解除婚姻关系了。而这种情况下，对子女的抚养费也是由法院依法作出判决的。那您知道夫妻离婚孩子抚养费怎么判吗?我们一起通过下文进行具体了解吧。一、夫妻离婚孩子抚养费怎么判......

·企业间借款合同生效的法律效力如何？
      企业间借款合同生效的法律效力如何？一、企业间借款形式及法律效力1、直接借款对于以直接借款合同形式表现出来的企业间借贷，法院一般认为其违反国家有关金融管理法规(即《贷款通则》)而无效。但是，可能出于对《贷款通则》效力层次的考虑，有的法院适......

·乡下幼儿园校车超员怎么处罚？
      乡下幼儿园校车超员怎么处罚？乡下幼儿园校车超员算是一个比较普遍的现象了，交通部门在乡下幼儿园的交通监管方面的力度不够到位，所以屡屡发生校车超员的事件，那这种情况下应该如何去管呢，除了来自政府的管控，家长以及我们这些了解到情况的也可以出一份力......

·当事人该怎样签订房屋租赁合同
      生活中进行房屋租赁活动的，需要当事人在协商一致的基础上，签订书面的房屋租赁合同。但究竟该怎样签订房屋租赁合同呢？这可是难倒了很多人，对此，我们收集了相关资料，马上就来为你做详细解答。一、怎样签订房屋租赁合同房屋租赁合同是指住房出租人和承......

·工伤认定代理可以是家属吗？
      员工在工作期间，因为工作的性质导致职业病突发或者是人身受到伤害的，用人单位应该及时将其送往医院就医，并且携带相关的材料到有关部门进行工伤鉴定。但是总是会出现一些单位没来的及申请工伤认定的，这时员工自己又在病床上没办法办理工伤认定的手续，这种......

·关于国家赔偿案件立案工作的规定是怎样的？
      对于公民的去权益因国家机关或者去工作人员因公造成损害的，受害人可以请求得到过埃及赔偿，对于拒不支付赔偿款额的，受害人可以向人们法院提起诉讼。在法院受理案件后，需要按照关于国家赔偿案件立案工作的规定审理案件，并进行宣判。最高人民法院关于国家......

·简述有限责任公司设立的条件有哪些
      简述有限责任公司设立的条件有哪些有限责任公司的设立程序比较简单，融合了无限公司和股份有限公司两者的优点，公司内部机构设置灵活。这种形式一般适合于中小企业，是我国企业实行公司制最重要的一种组织形式。如果您要以股东的身份设立有限责任公司，就一定......