委托施工协议书范本是怎样的_法律知识

    委托施工协议书范本是怎样的?

  在实践中，有时由于各种各样的原因，一方会将工程项目委托给另一方。经过双方的协商之后会签订委托施工协议书，这样可以将具体的内容以及工程项目的实际情形罗列成条有。那么委托施工协议书范本是怎样的?下面我们为您详细介绍一下。

  委托施工协议书

  发包方(甲方)：________

  承包方(已方)：________

  为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：

  一、工程地点：________________________________。

  二、工程内容

  土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。

  以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。

  三、工期

  1、开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。

  2、施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。

  3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。

  四、工程合同价款

  经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。

  五、承建方式

  乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。

  1、乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。

  2、施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。

  六、工程付款办法

  1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。

  2、待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。

  3、工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。

  4、竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。

  七、工程质量

  1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。

  2、在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。

  3、乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。

  八、工程竣工验收结算

  乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。

  九、延期违约责任

  乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。

  十、养护管理

  1、期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。

  2、质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。

  十一、合同生效与终止

  本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。

  十二、合同份数

  本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。

  甲方代表(盖章)________

  乙方代表(盖章)________

  合同签订日期：__________

  签约地点：______________

  在进行工程委托是我们会签订委托施工协议书，上文是一篇委托施工协议书范本，您可以具体了解一下。在生活中，我们会签订各种各样的合同，签订合同才能有效的保障双方的合法权益。日后出现任何的纠纷问题，合同就是解决的依据，所以在签订合同时您应该谨慎小心，注意各项条款的具体内容，以免有不利于自己的条款出现。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·劳动合同能否约定违约金？
      当前，一些用人单位与劳动者约定在劳动者单方解除劳动合同时必须支付明显过高的违约金，变相剥夺了劳动者依法解除劳动合同的权利。劳动合同能否约定违约金呢？关于这个问题，我们整理了相关资料，马上为你做详细解答。一、劳动合同能否约定违约金劳动合同约定的违约金，指的是劳动合同中约定的在用人单位或者劳动者违反......

·非全日制用工合同怎么签订
      非全日制用工也就是我们俗称的小时工，他们是以小时为单位计算工作报酬的，相对来讲工作时间可能不固定，也比较分散。但对于非全日制用工来讲，该签订的劳动合同也是要签订的。那究竟非全日制用工合同怎么签订呢?请从下文中进行了解。一、非全日制用工合同怎么签订非全日制用工是指以小时计酬，劳动者在同一用人单位平均......

·建筑节能工程质量验收规范最新版有哪些
      建筑节能工程质量验收规范最新版有哪些方面？现代社会越来越提倡节能减排，那么建筑节能工程质量验收规范最新版有哪些？其实室内装修达到节能标准的很少，在设计、材料、施工选择上不仅考虑质量的问题也要推动使用环保绿色的概念，节能装修可减少资源的浪费。工程施工应按照施工质量规范，落实到室内装修中。下面是规范内容......

·主张双倍工资要收集哪些证据
      主张双倍工资要收集哪些证据一、双倍工资的计算基数1、劳动关系双方对月工资有约定的，双倍工资的计算基数应按照双方约定的正常工作时间月工资来确定。2、双方对月工资没有约定或约定不明的，应按《劳动合同法》第18条规定来确定正常工作时间的月工资，并以确定的工资数额作为双倍工资的计算基数。3、如按《劳动合同法......

·骨折都属于十级伤残吗？工伤鉴定标准是怎样的？
      一、骨折都属于十级伤残吗？工伤鉴定标准是怎样的？（一）骨折都属于十级伤残吗？按照伤残鉴定标准的规定，一般情况下，骨折都达到十级伤残的标准的，但是还是要经过鉴定机构鉴定后才能确定，有可能是十级伤残，有可能更高，但也可能评不上。伤残鉴定标准提到骨折的规定有：1、一手指除拇指外，任何一指远侧指间关节......

·如果离婚两个孩子抚养费怎么给
      现如今，许多人的婚姻状况一直存在着各种问题，情况严重的话，可能就会离婚，分家，闹出种种矛盾等。到了婚姻走投无路，离婚的地步的时候，在有两个小孩的情况下，大多数人比较关心的话题就是如果离婚两个孩子抚养费怎么给。下面，我们就带你走进去了解一下，......

·拖欠货款纠纷案由怎么确定？
      拖欠货款纠纷案由怎么确定？一、拖欠货款纠纷案由怎么确定？欠款的案由如何确定，根据欠款所依据的基础判断。(一)签名方面的问题1、签名者不被确认其实避免这类情况的出现并不难，买卖双方只要在交易之前，签订一个合同，在合同中明确：收货者的名字......

·运输合同的法律定义
      运输合同是旅客委托承运人将旅客自己或者货物从起运地运输送到约定地点。由旅客、托运人或者收货人支付票款或者运费的合同。　　运输合同以运输工具区分有“公路运输合同、铁路运输合同、航空运输合同、水上运输合同”四大类。从运输对象分或划分可为“旅客运......

·行政诉讼的证据包括哪些
      行政诉讼的证据包括哪些不同类型的诉讼当中，法律规定的证据是不同的。很明显，行政诉讼中的证据就与民事诉讼、行政诉讼的不一样。那么您知道行政诉讼的证据包括哪些吗?只有知道证据的证据，当事人才能有针对性的去搜集证据。《行政诉讼法》规定的证据有以下几......

上海邱国开律师

法学学士执业12年

主任律师执业22年

法学硕士执业23年

副主任律师法学硕士执业14年

法学学士执业18年

⊙相关内容
·上海市崇明区看守所
上海市崇明区看守所地址：上海市崇明区南引河路，是上海市崇明区......

·内蒙古包头市看守所探视会见时间及联系电话
      内蒙古包头市看守所探视会见时间有关规定：（一）......

·关于民事诉讼判决执行程序是怎样的?
      关于民事诉讼判决执行程序是怎样的?民事诉讼是依照法定程序进行的诉讼活动，无论是法院还是当事人和其他诉讼参与人，都需要按照民事诉讼法设定的程序实施诉讼行为，违反诉讼程序常常会引起一定的法律后果。以下为您介绍下2015经济法基础重点内容之进行民事诉讼......

·法院调解离婚的步骤有哪些
      经常听说的离婚方式无外乎协议离婚与诉讼离婚，但是您可能不清楚，其实在向法院提起离婚诉讼的时候，法官一般是会进行调解的，这种时候就有可能被调解离婚。那么具体来说，法院调解离婚的步骤有哪些呢？以下是网做的具体介绍。一、法院调解离婚的步骤有哪些......

·企业应该怎样清理欠款
      企业应该怎样清理欠款一、企业应该怎样清理欠款企业在正常经营活动中，由于各种原因会形成数额不小的欠款，这往往是企业的利润所在，严重时，会影响到一个企业的正常运转。即使是正常的欠款，没有得力措施，也会形成呆、坏、死账，给企业造成困扰，结合本人......

·如何申请注册地理标志、证明商标或集体商标?
      一、简要说明　证明商标是指由对某种商品或者服务具有监督能力的组织所控制，而由该组织以外的单位或者个人使用于其商品或者服务，用以证明该商品或者服务的原产地、原料、制造方法、质量或者其他特定品质的标志。证明商标应由某个具有监督能力的组织注册，由......

·物流运输合同签订流程中的注意事项有哪些
      物流运输合同签订流程中的注意事项有哪些？近几年，随着互联网经济的快速发展，网商群体和规模不断扩大，网络买卖交易数量持续上升，随之而来的就是对物流运输的需求更加旺盛，在货物的运送过程中，交接的时间、地点，途中损耗的解决等事项都需要事先约定，那......

·放火罪是指什么、如何认定放火罪
      刑事司法实践中，放火罪和不少罪名存在相似和交叉，比如故意毁坏财物罪和以放火为手段的故意杀人、故意伤害罪。但是，区分清楚放火罪的此罪与彼罪十分关键，这关系到正确地定罪和量刑。只有定性准确，才能量刑公正，而量刑公正是司法公正的表现之一。那么，放......

·买小产权房怎么办,有哪些法律风险?
      如今，城市的周边出现了大量的小产权房，这些房产主要是农村居民在集体土地上修建的，因此是无法获得国家颁发的房产证，由此可见购买这样的房产是存在法律风险的。那么您知道不小心买了小产权房该怎么办吗?我们为您解答。一、买小产权房该怎么办如果已经购买......

·著作财产权当中包括哪些权利
      著作财产权当中包括哪些权利作者的著作权主要分为著作人身权和著作财产权。很显然，著作财产权中的权利当然就是财产性方面的权利，那么您知道著作财产权当中具体包括了哪些权利吗？详细内容请阅读下文进行详细了解。1、复制权：指以印刷、复印、临摹、拓印、......