工期索赔的依据有哪些？工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。
   一、工期索赔的具体依据
  承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：
  (1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;
  (2)合同双方认可的详细进度计划;
  (3)合同双方认可的对工期的修改文件;
  (4)施工日志、气象资料;
  (5)业主或工程师的变更指令;
  (6)影响工期的干扰事件;
  (7)受干扰后的实际工程进度等;
   二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2020-0201)确定的可以顺延工期的条件
  《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：
  (1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;
  (2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的;
  (3)发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的;
  (4)发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的;
  (5)发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的;
  (6)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的;
  (7)专用合同条款中约定的其他情形。
  因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际给期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项[施工进度计划的修订]执行。
  以上便是工期索赔的依据有哪些的内容，以及《建设工程施工合同(示范文本)》(GF--0201)确定的可以顺延工期的条件，如果建筑工程在日常工作中，为了我们自身的合法权益，做好工期进度计划，一般情况是不会延误工期的。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·怎样提出劳动仲裁申请
      怎样提出劳动仲裁申请一、怎样提出劳动仲裁申请1、用人单位和劳动者发生以下劳动争议可以申请劳动仲裁：(1)因确认劳动关系发生的争议;(2)因订立、履行、变更、解除和终止劳动合同发生的争议;(3)因除名、辞退和辞职、离职发生的争议;(4)因工作时间、休息休假、社会保险、福利、培训以及劳动保护发生的争议;(5)......

·没有社保的怎么做工伤鉴定
      在用人单位工作时，用人单位会替劳动者缴纳社会保险，但也有劳动者因为某种原因还没有办理社会保险的情况。在此期间同时在工作中发生了意外情况，需要做工伤鉴定才能进行赔偿，那么没有社保的怎么做工伤鉴定呢？下面和我们一起在下面文章中中了解一下吧。一、没有社保的怎么做工伤鉴定第八条〔提出申请〕职工发生工伤......

·办理了求职登记但未实际用工的是否构成劳动关系？
      劳动关系自用工之日起建立，劳动者填写求职登记表后至工作场所了解环境，用人单位尚未实际用工的，仅凭求职登记表的，劳动者与用人单位之间不存在劳动关系。根据《劳动合同法》的规定，劳动合同应当具备劳动合同期限，工作方式，工作地点，工作内容，时间，劳动报酬等必备条款。劳动者填写的求职登记表不具备法律规定的必......

·现在劳动者在领到工资前，会受到一张工资条，工资条上显示了这个
      现在劳动者在领到工资前，会受到一张工资条，工资条上显示了这个月工资组成部分和最后可以拿到多少工资，其中有一项是岗位工资，那么岗位工资是什么意思?我们在下文就为您简要分析一下，希望对您有所帮助。一、岗位工资是什么意思?岗位工资是指以岗位权利、责任、劳动强度、劳动条件、劳动技能、重要性(对产品关键度、质......

·工伤劳动关系怎样确立？
      劳动者遭遇到工伤事故的伤害后，可以按照法律规定申请工伤赔偿，申请工伤赔偿的第一个步骤是进行工伤认定，而工伤认定的前提是劳动者与用人单位有确定的劳动关系，只有这个劳动关系确立了，劳动者才有依据去申请工伤认定，只有工伤认定通过了审查，劳动者也才能继续申请工伤赔偿，那么，工伤劳动关系怎样确立呢?劳动关系......

·人体损伤程度鉴定标准
      前言　　本标准根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国治安管理处罚条例》等有关规定，运用医学及法医学的理论和技术，结合检案实践经验，在归纳、衔接原......

·通过担保公司无抵押能贷款么
      通过担保公司无抵押能贷款么当我们需要进行一些大额交易而手头资金不够周转的时候，贷款是最为常见的选择。在多种多样的贷款方式中，无抵押贷款以其申请办理方便，资金周转时间长，可以申请的额度较大而成为许多需要贷款人士优先考虑的选项。那么，通过担保公......

·公司注册地址造假的法律风险
      公司注册地址造假的法律风险目前开办公司的人员越来越多，资本情况参差不一。很多人为了节省开支会在注册地址这个问题进行造假，公司注册地址造假虽然目前看来节省开支，但实际上要背负很大的法律风险。今天我们我们就从公司注册地址造假来跟您谈一下可能的法......

·吴江工伤鉴定十级能赔偿多少？
      工伤鉴定不等同于司法鉴定，他是专门为在工作过程中，或者在工作时间内发生严重伤残情况为了获得工伤补偿而进行的一种鉴定行为。其鉴定机构和鉴定标准在相关的法律法规中均有记录。那么，今天，我们就来探讨一下，在吴江工伤鉴定十级能赔偿多少？一、《工伤......

安徽 王庆磊律师

副主任 法学学士

18056899334

安徽 史微微律师

部门主任 法学学士

15955028395

上海 黄晓栋律师

法学学士 执业11年

18667830319

江苏 赵洋洋律师

副主任律师 执业12年

14751692778

广东 陈芝廉律师

法学硕士 执业9年

18620487148

⊙相关内容
·南京金融证券律师
    南京金融证券律师擅长股权融资、私募基金、股权投资、证券纠纷、......

·岳阳仇伶律师认为出卖人无权将已办理抵押的车辆卖给买受人，应将购车款全部返还给买受人。
      被告陶某将抵押车卖给原告孙某，原告孙某支付购车款80......

·中外合作经营企业合同
      第一章　总则　　　　中国＿＿＿＿＿公司和＿＿＿＿＿＿国（或地区）＿＿＿＿＿＿公司，根据中华人民共和国有关法律、法规的规定，本着平等互利的原则，通过友好协商，同意在中华人民共和国＿＿＿＿＿＿省＿＿＿＿＿＿市，共同举办合作经营企业，特订立本合同......

·商标变更需要多久？有哪些
      商标变更需要多久？有哪些手续？一、商标变更的时间1、商标局自收到变更申请后十五日内发《核准变更注册商标证明》。2、自确立申请日起六到八个月可以收到变更《核准变更注册商标证明》。该证明需跟原《商标注册证》一并使用。3、《核准变更注册商标证明......

·故意杀人罪一般被判刑多少年
      故意杀人罪是您最熟悉的罪名之一。犯罪的就要受到刑罚处罚，犯故意杀人罪的，同样要受到刑法的严厉制裁，那故意杀人罪一般被判刑多少年呢?我们整理了相关资料，将在下文中为您做详细解答。一、故意杀人罪一般被判刑多少年1、犯本罪的，处死刑、无期徒刑或......

·船舶拍卖价款的分配顺序
      海事法院拍卖、变卖船舶所得价款及其利息，先行拨付海事诉讼特别程序法..百一十九条第二款规定的费用后，依法按照下列顺序进行分配：（一）具有船舶优先权的海事请求；（二）由船舶留置权担保的海事请求；（三）由船舶抵押权担保的海事请求；......

·关于返还结婚彩礼法律规定是怎样的
      男女在结婚的时候由男方家给付一定数额的财物给女方家的，一般是定性为结婚彩礼的。这属于民间结婚习俗，我国在是否给付结婚彩礼上面没有规定，但却对彩礼的返还问题作出了明确的规定。那究竟关于返还结婚彩礼法律规定是怎样的呢?我们一起在下文中进行了解。......

·默示先期违约的条件
      构成默示先期违约的条件是：1、合同必须合法有效地成立。2、一方预见到另一方在履行期限到来时将不履行或不能履行合同。3、预见的内容必须是对方将不会或不能履行合同的重大义务。4、一方当事人的预见必须是合理且有确切证据的。5、一方当事人的预见必须......

·房屋拆迁是否需要听证？
      对于面积较大或者户数较多的拆迁项目，房屋拆迁管理部门应当在核发拆迁许可证前，就拆迁许可有关事项召开听证会，听取拆迁当事人意见。需听证项目的面积或者户数的具体标准，由省、自治区和直辖市人民政府建设(房地产)行政主管部门制定。听证意见作为房屋拆迁......

·商标注册代理费用是多少？
      商标注册代理费用是多少？对于普通人来讲申请商标注册是一件比较麻烦，同时也是比较复杂的事情，因此很多人会选择委托代理机构来帮助自己进行商标注册。此时涉及到选择代理机构的问题，同时也要支付人家一定的代理费。那么商标注册代理费用是多少呢?以下是具体......