建筑工程承包补充协议如何来写？ 建筑工程承包补充协议
  发 包 人：________
  承 包 人：________
  为进一步明确甲乙双方的责任、权利、义务，在《“安顺市普定县双龙苑商住楼工程”建筑施工工程合同》基础上，按照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》等有关规定，并结合本工程的具体情况，在甲乙双方完全自愿和理解本补充协议条款的情况下，签定本工程施工合同补充协议。
   一、 工程概况
  1、工程名称：________
  2、工程地址：________
  3、建筑面积：________
  4、结构类型：底层为框架结构、地上6+1层为砖混结构。
  5、设计单位：________
  6、监理单位： ________
   二、工程内容及承包范围
  1、外墙面砖改为外墙漆
  2、 客厅推拉门取消
  3、本工程为满七层，结构找坡
  4、楼梯踏步为水泥砂浆面清光
  5、外墙40 × 40 深灰色栅格取消
  6、厨房与阳台之间门带窗(MC-2324)取消，阳台改为封闭式厨房。
  7、其余均按原图施工
   三、合同工期(本协议中所列日期均为日历天数记)
  1、竣工日期
  2、开工日期：____年____月____;竣工日期：____年____月____日;总工期____天(含法定节假日)以《建设工程竣工报告》所载日期为准。
   四、付款方式
  本工程按建筑面积一次性包干，____元/平方米;在施工过程中，如按甲方要求另增加工程量的，按双方协商价计算;本工程为垫款主体二层，二层预制板安装完毕，甲方按合同总价的30%支付给乙方，主体五层预制板安装完毕，甲方按合同总价的15%支付给乙方，主体七层完工，甲方按合同总价的20%支付给乙方，内、外装修完工甲方按合同总价的20%支付给乙方，其余款待工程验收合格后一个月内支付给乙方的12%，滞留3%作保质、保修金，等到保质、保修期到后一次性付清。
   五、合同生效与终止、争议处理
  1、除正常质量保修外，甲乙双方履行完毕本合同约定的全部义务后，本合同即告终止。
  2、本补充协议一式陆份(其中正本贰份)，甲乙双方各执正本壹份、副本贰份。
  3、本补充协议系《安顺市普定县双龙苑商住楼工程施工合同》的非实质性补充，若二者不一致处，以本补充协议为准。
  4、 本协议在履行过程中发生争议，由双方协商解决，协商解决不成提交成都市仲裁委员会。
  5、本补充协议自双方签订之日起5日内生效。
  甲方：(盖章) 乙方：(盖章)
  法定代表人： 法定代表人：
  电话： 电话：
  传真： 传真：
  开户银行： 开户银行：
  银行账号 银行账号：
  签定合同代表： 签定合同代表：
  年 月 日 年 月 日
  通过今天我们为您讲解的建筑工程承包补充协议，相信您就很清楚的明白了，建筑工程细节颇多有的时候一份合同上面不是可以很完善的呈现出双方的意见和协议，这个时候就是很需要这种补充协议来完善合同。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·带薪年休假则不属于劳动争议仲裁这个说法正确吗
      带薪年休假则不属于劳动争议仲裁这个说法正确吗一、带薪年休假则不属于劳动争议仲裁这个说法正确吗带薪年休假则不属于劳动争议仲裁这种说法是错误的，关于带薪年休假的问题是可以进行劳动仲裁的。《职工带薪年休假条例》(以下简称条例)规定职工每年享受一定天数的带薪年休假是法律赋予职工的基本权利，用人单位应当予以保......

·消防工程质量保修年限是多久
      消防工程质量保修年限是多久？无论是建造房屋，道路等等都是属于建造工程的范畴。对于建筑工程说，工程施工验收完毕投入使用后，后期最关注的应该就是建筑工程的保修了，在保修期内出现问题是可以及时进行处理的。消防工程在建筑工程中也是非常重要的，国家对于消防工程质量保修年限也是规定。一、消防工程质量保修年限1、地......

·手指植皮工伤鉴定的规定有哪些
      我们您都知道在工作中会出现各种事故，由此造成的伤害是可以被认定为工伤的，工伤按照法律的规定被分为十个等级，当在工作中受到伤害时，比照这十个等级来确定属于哪个等级，然后以此来处理后续的赔偿问题，不同等级的赔偿金额差别也是很大的，今天我们主要给您介绍一下手指植皮的工伤鉴定问题，整理一些关于手指植皮工伤鉴......

·在实践中，有些工作是需要劳动者在户外履行自己的劳动义务，而我
      在实践中，有些工作是需要劳动者在户外履行自己的劳动义务，而我们知道，相对于在办公室坐班的人员，从事户外工作的人员会更容易受伤。那么，在法律上，对于员工外出工作期间受伤的情况应该如何认定呢?下面，就让我们来为您介绍吧。一、外出工作期间受伤如何认定根据《工伤保险条例》第14条第5项规定，职工“因工外出期间，......

·公司拖欠工资怎么申请仲裁?
      公司拖欠工资怎么申请仲裁?公司拖欠工资是不合法的行为，但是现在很多公司依然存在这样的做法，员工在面对这种情况的时候可以拿起法律武器维护自己的合法权益，比如说可以去劳动监察部门进行劳动仲裁，那么公司拖欠工资怎么申请仲裁呢？我们邀请您从下文中进行了解。一、公司拖欠工资怎么申请仲裁1、去当地人力资源和社会保......

·结婚7年离婚财产怎么分
      离婚在如今文化比较开放的时代已经不是什么新鲜事儿了，许多夫妻可能因为一时冲动结婚没过多久就会选择离婚，甚至也有许多夫妻结婚许多年最后还是没能走过七年之痒而选择离婚，各自分道扬镳。那么，如果结婚7年离婚财产怎么分呢?下面，我们将为您进行解答。一......

·农村房屋买卖的效力如何认定
      农村房屋买卖需在本集体经济组织内基于双方真实意愿的表达，且不违反国家强制性规定、得到本集体经济组织村委会的同意才具备法律效力，我国法律法规对农村房屋买卖效力的认定作出了详细的规定。宅基地使用权是农村集体经济组织成员享有的权利，与享有者特定的......

·河北保定征地补偿标准是多少？
      河北保定征地补偿标准是多少？最近几年，河北省加大了城镇化建设力度，不少地方在城市建设过程中，都征用到了一些农村土地。这期间对于被征地农民来说，当然是希望能够多拿些征地补偿款。即便是在河北省内，各个城市的征地补偿标准都有所不同。那么河北保定......

·重婚罪的辩护词
      1、辩护人对指控被告人犯重婚罪是没有异议，为切实维护被告人的合法权益，依据相关法律规定，结合本案的庭审和证据材料，现发表如下辩护意见，供法庭在量刑时参考。（1）辩护人对公诉机关指控被告人某犯重婚罪这一定性是没有异议的。在本案中，被告人某......

江苏 王庆磊律师

副主任 法学学士

18036231135

江苏 徐志勇律师

双学士 执业21年

18168563608

山东 许义园律师

法学学士 执业7年

13061416368

福建 吕超律师

执业11年

13147094815

江苏 李乾溶律师

主办律师 法学硕士

18602573957

广东 魏向阳律师

副主任

13147094815

⊙相关内容
·栖霞法律顾问
    南京市栖霞区法律顾问担任公司法律顾问、企业法律顾问，解读南京......

·专业家事律师：民事上诉状（变更抚养）
      民事上诉状　　上诉人(一审被告)：———，女，生于......

·失业保险金能否折抵解除劳动合同的经济补偿金？
      根据《劳动合同条例》第4章第23条规定，用人单位提出并经当事人协商一致解决劳动合同的，用人单位应根据劳动者在本单位的工作年限，每满1年支付相当于其本人1个月的工资的经济补偿金，但最多不超过12个月的工资;在单位工作时间不满1年的，按照1个月工资的标准......

·不安抗辩权的法律规定有哪些
      不安抗辩权的法律规定有哪些对于不安抗辩权我们有一个大概的解释就是说双方合同成立后，有先后履行顺序的先履行的一方有确切证据表明另一方丧失履行债务能力时可以有权中止合同履行的权利。那么对于不安抗辩权的法律规定有哪些?接下来让我们通过阅读以下资料......

·内蒙古道路交通事故损害赔偿标准内容
      内蒙古道路交通事故损害赔偿标准交通事故死亡赔偿金，又称死亡补偿费，是死者因他人致害死亡后由加害人给其近亲属所造成的物质性收入损失的一种补偿。本文《内蒙古交通事故死亡赔偿标准及其计算方法》沿用往年政策，如有变动，请以官网公布为准。内蒙古交......

·购房广告中的陷阱有哪些
      广告已经成为人们了解商品的主要方式，也越来越受到商品房开发企业的青睐，但有不少开发商为了销售自己的房屋，不惜在购房广告中设计陷阱，而我们总被广告的绚丽所迷惑。那么购房广告中的陷阱有哪些呢？请一起在下文中进行了解吧。一、购房广告中的陷阱有哪......

·拆扦房屋赔偿标准是怎样的
      拆扦房屋赔偿标准是怎样的拆迁房屋是需要进行赔偿的，但是不能随意的赔偿，国家制定了拆迁房屋赔偿标准，根据这个标准计算每家每户应得到多少钱。那么，我们在下文就和您聊聊拆扦房屋赔偿标准，希望对您有所帮助。一、房屋价值补偿标准这里的房屋补偿，是指对......

·讨债技巧—擒贼擒王催款兵法
      擒贼先擒王法，就是捕杀敌军首领或者摧毁敌人的首脑机关，陷敌方于混乱之中，便于彻底击溃之。　　擒贼先擒王之一计催款活动中的主要内容是：面对欠债方，催款时要找能够拍板还钱的人作为讨债目标，即找到所谓的“王”，以迫其还债，不要与其下属或不相干之......

·劳动者辞职时要注意哪些
      劳动者与用人单位建立劳动关系后，如果因为个人原因想离职的话，总要经过辞职这个阶段。辞职并不像很多人想象的那样，说一声儿就行，辞职不当往往会给劳动者带来后续的麻烦。那么，劳动者辞职时要注意哪些呢？我们一起在下文中进行了解吧。一、劳动者辞职......

·在我国的劳动法里面有明确的规定
      在我国的劳动法里面有明确的规定，试用期员工也是需要和用人单位签订劳动合同的，既然签订了劳动合同就意味着双方已经达成了劳动关系，当然试用期也是可以解除劳动合同的，那么法律规定的试用期解除劳动合同的情形都有哪些呢？我们一起在下文中进行了解。一......