土方工程施工合同范本怎么写
  
  土方工程施工合同范本
  
  
  甲方：（发包方）______________________________________________________
  
  乙方：（承包方）______________________________________________________
  
  根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规等规定，为明确双方在工程承包中的权利、义务和责任，确保工程任务的全面完成，在自愿、平等、互利的原则下，经甲乙双方协商同意签订本合同。
  
  第一条 工程概况
  
  （一）工程名称：__________________________________________________
  
  （二）工程地点：__________________________________________________
  
  （三）工程范围：_______________________________________________ 本合同土石方工程量约为________________立方米。
  
  （四）工程总造价：经双方确定本合同综合单价为____________________全部工程造价暂定为人民币__________万元，大写_________________________。
  
  第二条 工程期限
  
  根据双方协商工程期限自______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，若发生了不可预见或不可抗力时，工期顺延。
  
  第三条 工程质量
  
  乙方根据甲方提供的图纸及资料进行施工，确保工程质量，工程验收时，应按图纸和验收标准执行。
  
  第四条 工程价款结算
  
  （一）本合同全部工程造价的结算按下列方式办理：
  
  本合同的工程量是暂定数量，待甲乙双方共同校定后作为最终结算的依据。如甲方提供的图纸和说明书与实际不符，按实际签证结算。
  
  （二）工程价款结算与拨付办法：
  
  ___________________________________
  
  第五条 双方责任
  
  （一）甲方责任
  
  1、因甲方提供施工图纸、地质勘察资料及地下隐蔽设施（包括水、电、煤气管道等地下管网设施等）不详、不及时或与实不符，除工期得以顺延外，还应偿付给乙方由此造成的误工或停工的实际损失；由此造成的第三方损失应由甲方负责。
  
  2、甲方派代表在工地进行技术、质量监督、检查、办理有关施工签证、验收手续等，解决应由甲方解决的问题。
  
  3、由于甲方原因造成乙方施工机械，运输车辆误工或停工，甲方应负责机械停置台班费及相应的实际损失，并相应顺延工期。
  
  4、工程变更：甲方应于三天前以书面形式通知乙方，并签订补充合同或另外办理施工签证。否则造成的经济损失由甲方承担并相应顺延工期。
  
  5、工程竣工后，甲方应组织专门人员在______日内进行验收。
  
  6、不按合同规定预付或结算工程款，除支付合同规定的预付或结算工程款外，还应按逾期天数，以每天按逾期款项的千分之五支付滞纳金。
  
  （二）乙方责任
  
  1、乙方根据甲方提供的施工图纸和地质勘查资料编制施工方案，并经甲方同意后施工。
  
  2、乙方应按照编制的施工方案严格组织施工。
  
  3、乙方应制定安全措施，加强对现场施工人员的安全教育，如发生事故应由责任方负担。
  
  4、乙方应合理组织施工和机械车辆调配，保证工程按期完成。工期每提前一天，甲方奖给乙方______元，同奖同罚。
  
  5、乙方应服从甲方工地代表的统一指挥。
  
  第六条 合同纠纷
  
  因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决，协商或调解不成，从以下两种方式种选择其中一种（在所选项下打√，如选择仲裁方式，请注明具体仲裁委员会）。
  
  1、提交_______________仲裁委员会( )
  
  2、依法向人民法院起诉（ ）
  
  第七条 附则
  
  （一）本合同自双方盖章签字后生效，合同履行完毕后自行无效。
  
  （二）本合同如有未尽事宜，双方可以根据具体情况议定附加条款，以便共同遵守。
  
  （三）本合同正本甲、乙双方各执一份，副本应按相关法律法规的规定向有关部门签证备案。
  
  第八条 附加条款
  
  ___________________________
  
  发包方：（章） 承包方：（章）
  
  地址： 地址：
  
  法定代表人： 法定代表人：
  
  委托代理人： 委托代理人：
  
  电话： 电话：
  
  开户银行： 开户银行：
  
  帐号： 帐号：
  
  邮政编码： 邮政编码：
  
  签约时间： 年 月 日 签约时间： 年 月　日
  
  以上就是为您带来的一个土方工程施工合同范本，范本仅供参考，具体的合同内容还是得双方协商。土方工程合同无论对发包方还是承包方都是至关重要的，签订这类合同时建议咨询专业律师以避免损失及不必要的纠纷。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·西安工商局标准版房屋租赁合同内容是什么？
      房屋租赁合同是日常生活中老百姓遇到比较多的一种合同形式，不同的地区和部门对应的合同版本有所不同。西安市工商局为了规范签署房屋租赁合同活动，特出具了西安工商局标准版房屋租赁合同，供西安市民参考，下面我们就跟随我们具体了解下合同内容有哪些。西安市工商局房屋租赁合同范本出租方(以下简称甲方)：承租方(以......

·道路工程质量验收规范是怎样的
      道路工程质量验收规范是怎样的，其应符合哪些规定？在我国社会经济发展中，道路建设是非常重要的基础设施建设。人们的日常生活与道路交通密不可分，完善的道路交通能够为人们提供方便。所以，国家为了保证道路建设的质量得到保证，对其进行质量验收。在道路工程质量验收的过程中，应当符合验收规范。下面我们将道路工程质量......

·建筑工程质量保证金管理怎么规定
      建筑工程质量保证金管理怎么规定的建筑工程的承包人在承包一项工程的时候会交付给发包人建筑工程质量保证金。那么，什么是建筑工程质量保证金呢？建筑工程质量保证金就是众多保证金中的一种，起到避免承包人不守承诺，提醒承包人诚信的作用。当然，这笔建筑工程质量保证金在承包人完成工作之后会返还。那么建筑工程质量保......

·死亡工伤认定决定书出来后多久可以申请仲裁
      在绝大多数情况下，很少有用人单位在员工发生工伤以后，积极的为员工进行理赔。所以说员工遇到工伤以后，一般情况下都是自己申请做工伤鉴定，通过法院来对自己工伤的事情争取到一个比较合理的赔偿。对工伤的理赔，其实是一个比较漫长的过程。下面我们就为您介绍一下，死亡工伤认定决定书出来后多久可以申请仲裁?一、死亡......

·工伤认定只有通话录音能当证据是否可以
      多数的用人单位肯定不会主动承认员工工伤这样的事情的，所以员工个人在遇到这种情况的时候，就必须要方方面面都要注意收集证据。比如说在医院治疗期间或者其他时间，自己有和用人单位主要负责人的相关通话记录的话，要注意保存通话记录作为证据，通话记录可以作为工伤认定的一个重要的证据。那么，工伤认定只有通话录音能当......

·黑龙江医患调解委员会
      黑龙江医患调解委员会一、黑龙江医患调解委员会的调解步骤当医疗纠纷发生后，医疗机构及时拨打相关专线报案电话，由电话中心向当地医调委转报案;由医调委安排调解员及时赶赴现场，了解情况，将医患纠纷由医院内引导到医院外解决;根据需要组织评鉴会或合议会......

·单位犯骗取出口退税罪会怎么处罚？
      出口退税是我国鼓励出口产品，在国际市场上提高竞争力的一种政策和优惠措施，然而，有时候却也成为了不法分子谋取利益的一种手段。不法商家会通过虚假上报出口产品数额、金额等来骗取出口退税，对此我国法律规定单位犯骗取出口退税罪处罚规定，具体如下。一......

·《民法典》人身损害诉讼时效是多久？
      《民法典》人身损害诉讼时效是多久？一、《民法典》（自2021年1月1日起实施）人身损害诉讼时效是多久？　　第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。　　诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利......

·贵州农村征地补偿标准的主要内容是怎样的？
      贵州农村征地补偿标准的主要内容是怎样的？征地是国家进行现代化、城镇化建设的必然过程，但是这个征地的过程却让不少老百姓感觉到比较的无奈。因为不少人对现有的农村征地补偿标准并不是很清楚，而且还存在有各地不一样的标准，那么2017年贵州农村征地补偿......

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

安徽 史微微律师

部门主任 法学学士

18856597441

江苏 徐志勇律师

双学士 执业21年

18168563608

江苏 姜舂律师

副主任律师 执业15年

18662891662

江苏 朱效武律师

法学学士 执业18年

18501560386

⊙相关内容
·南京企业法律顾问
    南京企业法律顾问提供公司法律事务、证券法律事务、国际法律事务......

·成功辩护，无罪释放走出看守所！
      经过6天1夜开庭审理，陈xx无罪释放走出看守所！详见（......

·离婚时财产分配不公平怎么办
      很多时候，夫妻协议离婚就财产作出分配的，一方都会发现此时的财产分配是不公平的，甚至有的情况下进行的财产分割对自身利益的损害还特别大。那么实践中夫妻离婚时财产分配不公平怎么办呢？我们一起在下文中进行了解。一、导致离婚协议不公平的原因协议离婚......

·购买二手房产要注意哪些事项
      置业安家一向是中国老百姓关注的热门话题，新商品房听着上档次，看着很顺眼，对别人说起来也很场面。但对于居家过日子的老百姓来说，住就图个实在，图个安稳，图个节省。比起新商品房来，二手房有着许多天然的优势。那么，购买二手房产要注意哪些事项？我们整......

·企业拆迁补偿相关规定的内容是怎样的？
      企业拆迁补偿相关规定的内容是怎样的？　　在法律实践中，企业拆迁补偿主要分为三部分：一是拆迁资产补偿，包括无法搬迁的土地、房屋、建筑物和地上附着物，以及确因搬迁而发生损失的机器设备而生的补偿;二是拆迁费用补偿，包括搬迁前期费用和搬迁过程中发生的......

·投保人可以解除合同吗？
      投保人可以解除合同吗？一、投保人可以解除合同吗1、投保人任何时候都可以解除合同。2、投保自由退保也自由。3、10天犹豫期退保没有经济损失。4、过了犹豫期退保只是退保保单的现金价值。保单的现金价值就是扣除保障成本和保险公司运作费用后的余额。......

·以无性婚姻为由起诉，法院会支持吗？
      一方患有法定禁止结婚疾病的，或一方有生理缺陷，或其它原因不能发生性行为，且难以治愈，一方以此为由提出离婚难的，人民法院可以认定为夫妻感情破裂，从而判决双方离婚。法院在处理时，会考虑女方在婚前是否知道，男方在婚前是否清楚，如果女方没有证据证明......

·法定离婚的理由都有哪些
      法定离婚的理由都有哪些?夫妻不管是通过怎样的方式离婚，此时若不能满足离婚的理由，自然也就不能解除婚姻关系。而在不同的离婚方式下面，法定的离婚理由是不同的。接下来，我们整理了相关资料，就来告诉您法定离婚的理由都有哪些，希望对您有所帮助。一、法定......

·期货合同签订流程是怎样的
      期货合同签订流程是怎样的？随着我国金融市场的不断发展，越来越多的金融产品投放到市场。社会民众都投资金融产品，比如股票、期货、债券等等。投资期货需要双方签订期货合同，期货合同属于合同的一种。那么，期货合同签订流程是怎样的?下面就让我们为您整理......

·民事案件不予受理的情形有哪些？
      民事案件不予受理的情形有哪些？民事纠纷，一般是需要当事人到法院提起诉讼的，否则的话法院是不会主动受理相应的民事案件的。但是实践中，有一些情形下的民事案件法院是不予受理的。究竟这些特殊的情形包括哪些？请阅读下文进行了解。依照《民事诉讼法》第11......