垫资建筑工程合同怎么写？有哪些_法律知识

    垫资建筑工程合同怎么写？有哪些内容？

  垫资建筑工程合同

  甲方： (以下简称甲方)

  　　乙方： (以下简称乙方)

  　　依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：

  　　一、工程名称：

  　　二、工程地点：

  　　三、工程项目：总建筑面积约平方米( 栋楼)。

  　　四、进场时间：定于年月底前(以进场通知书为准)。

  　　五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

  　　六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。

  　　七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为天。

  　　八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

  　　九、工程造价：本工程投资额约亿元人民币。

  　　十、结算方式和计价标准：

  　　1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《2003年建筑工程消耗量定额》、《2003年安装工程消耗量定额》和《2006建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。

  　　2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

  　　3、工人工资单价：执行35元/工日。

  　　4、施工措施费按取费标准的60%计算;

  　　5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

  　　6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

  　　7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

  　　十一、付款办式：

  　　1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

  　　2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

  　　十二、协议履约金的支付与返还

  　　1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金??? 万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

  　　2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。

  　　3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

  　　4、具体事宜以正式施工合同为准。

  　　十三、甲方责任及义务

  　　1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

  　　2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

  　　3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

  　　4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

  　　5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

  　　6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

  　　十四、乙方责任及义务

  　　1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

  　　2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

  　　3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

  　　4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

  　　5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

  　　6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

  　　7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

  　　8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

  　　十五、违约责任

  　　(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

  　　(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

  　　(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

  　　十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

  　　甲方：

  　　乙方：

  　　法定代表人：

  　　法定代表人：

  　　地址：

  　　地址：

  　　日期：

  由此可见，小小的垫资建筑工程合同却不容忽视。一份垫资建筑工程合同，真可谓是“麻雀虽小，五脏俱全”。在合同中，不仅规定了工程的具体情况和付款方式，也明确规定了甲、乙双方的责任和义务。只有这样，才能保证建筑工程的有效顺利进行，也有利于保证垫资建筑工程合同的顺利履行。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·对于初入职场的认识和应届毕业大学生，在城市工作首先要解决的就
      对于初入职场的认识和应届毕业大学生，在城市工作首先要解决的就是租房问题。租房规则繁多，花样各异，在租房前一定要做好相关准备，以防上当受骗。那么，租房子交定金交多少比较合适呢？为此，我们在下文中整理了该问题的相关资料，希望对您有所帮助。在看房子的时候房东都会要求我们交一定金额的定金，先把房子给定下来。......

·职工如果因工发生人身损害，那么就会算入工伤范围，依法享受工伤
      职工如果因工发生人身损害，那么就会算入工伤范围，依法享受工伤保险待遇，这样也能保证家庭的基本生活。工伤保险待遇标准是工伤职工、工亡职工亲属依法应享受的赔偿项目和标准。那么工伤待遇标准具体有什么内容呢？我们在下文给出了解答。工伤保险待遇标准的项目有：一、伙食补助1、标准：本单位因公出差伙食补助标......

·工伤鉴定之前可以上班吗？
      在快节奏的都市生活中，上下班途中难免会收到伤害。通过工伤鉴定会使受伤者获得一定赔偿，然而工伤鉴定的时限与上班时间的界限却较为模糊，大部分人往往都难以辨析，那么工伤鉴定之前可以上班吗?下面就随我们一起来看看吧。工伤赔偿：《工伤保险条例》：第十四条　职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(一)在工作时......

·职工的福利待遇问题一直是员工关注的重要点，在给职工计算薪酬待
      职工的福利待遇问题一直是员工关注的重要点，在给职工计算薪酬待遇的时候，职工是很在意五险一金的扣除比例的多少，然而每一个项目的扣除比例也是不一样的，单位和个人缴纳的比例也不同，所以我们在这里给您详细说明一下五险一金税前扣除范围和标准具体是怎样的。??一、“五险一金”税前扣除范围?企业所得税：根据《......

·要求公司恢复劳动关系的条件有哪些？
      一般对于劳动者要求公司恢复劳动关系的条件有哪些呢？我们很清楚，一般劳动者要求公司恢复劳动关系都是之前劳动者与用人单位之间存在劳动关系才能叫恢复劳动关系，对于恢复劳动关系的条件和方法很多人不是特别清楚，下面就让律师我们来为您做相关资料整理吧。一、恢复劳动关系的条件(一)主体指参加劳动法律关系享有权......

·应该怎样索要孩子抚养费
      对于没有获得孩子抚养权的一方来讲，并不能因为解除了婚姻关系的，就免除对孩子的抚养义务。虽然不能实际抚养孩子长大，但却可以支付抚养费。不过要是其不支付抚养费的话，此时该怎么索要孩子抚养费呢?我们一起在下文中进行了解。一、应该怎样索要孩子抚养费......

·工伤死亡抚养费是多少？
      工作当中受伤是谁都不愿意看到的，有的严重的工伤甚至出现了死亡，这给家庭造成了严重的伤害，家庭不仅失去了生活来源，精神上也受到极大伤害。对有孩子需要抚养的家庭来说，经济负担是非常大的，因此也必须考虑工伤死亡抚养费的问题。接下来，有想了解的朋友......

·收房意味着购房者的购房行为不再是一纸合约，而是能够真实的搬入
      收房意味着购房者的购房行为不再是一纸合约，而是能够真实的搬入自己花大价钱所购买的房屋中居住，从法律角度来讲，其实也就是转移了二手房的占有，但现实中收房也是有需要注意的事项，那到底二手房收房时有哪些注意事项呢?请通过下文进行了解吧。一、二手房......

·一方婚前隐瞒精神病史，另一方是否可以请求撤销婚姻
      民法典第一千零五十三条规定：“一方患有重大疾病的，应当在结婚登记前如实告知另一方；不如实告知的，另一方可以向人民法院请求撤销婚姻。请求撤销婚姻的，应当自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内提出。”民法典第一千零五十三条是由我国原婚姻法婚姻......

江苏朱效武律师

法学学士执业18年

法学硕士执业9年

法学硕士执业23年

副主任律师法学硕士执业14年

副主任律师

双学士执业21年

⊙相关内容
·明光市看守所
安徽省明光市看守所位于明光市城西北，蔡岗村北，京福线上，路线......

·北京合同律师吴丁亚成功办理一起买卖合同纠纷案，缺席判决胜诉
      原告王某与被告李某买卖合同纠纷一案，本院于2014年5月......

·重婚”与“非法同居”之间的区别
      导读：“重婚”与“非法同居”之间的区别。本文根据婚姻法相关知识，为你讲述了“重婚”与“非法同居”之间的区别。重婚与有配偶者与他人同居是违反《婚姻法》的两种不同的行为，二者之间有本质的区别。重婚，是违反《刑法》的犯罪行为，是指有配偶者与......

·证明家庭暴力的证据有哪些
      证明家庭暴力的证据有哪些一、证明家庭暴力的证据有哪些1、证人证言。发生家庭暴力时有可能会被其他人员目睹到，比如说小区的保安，比如说自己的父母或者是家中的朋友还有保姆或者是邻居等等。2、在家庭暴力发生后，若曾经报过警，那么警方会有出警记录......

·10级工伤伤残鉴定赔偿标准是什么
      工伤伤残鉴定等级当中，如果是属于十级伤残的话，这是属于情况比较轻微的了。不过按照国家的规定，员工的工伤伤残只要能够评上等级，那么不管事属于哪一个级别，相应的级别国家都制定的有一次性伤残补助金的赔偿标准。下面我们要为您介绍的就是10级工伤伤残鉴......

·保证合同注意事项有哪些
      保证合同注意事项有哪些？合同是双方当事人意思表示的结果，现实生活中，人们往往忽略了合同风险的防范，所以会发生一些纠纷,签订合同需要注意很多的事项，保证合同需要有担保人，担保人应该是信誉良好的，具有代为清偿能力的公民，法人或者是其他组织。那么......

·交通事故如何打官司
      要是因为发生的交通事故而产生纠纷的话，当事人在无法协商、调解的情况下，建议尽快向法院提起诉讼。也就是打交通事故官司，那么您知道交通事故如何打官司吗？请跟随我们一起在下文中进行具体了解。一、交通事故如何打官司第一步：明确要“告谁”打官司中......

·债权转让后债务人通知方式是什么?
      债权转让后债务人通知方式是什么按照相关法律的规定，债权人可以在满足条件的情况下，将自己合法所有的债权转让给他人，此时虽然不必经过债务人的同意，但需要及时通知债务人。那么债权转让后通知债务人的方式有哪些呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、......

·工伤认定详细流程是怎样的
      在申请进行工伤认定的时候，需要以书面的申请书来启动认定程序。而之后还会要求申请人提供相应的认定的材料，同时也不能忽略了流程的内容。那到底工伤认定详细流程是怎样的呢?若你不清楚的话，请一起在下文中进行了解吧。(一)、申报1、单位申报员工发生伤......

·治安拘留处罚的执行程序
      一、公安机关作出治安拘留处罚决定并告知被拘留人后，被拘留人不申请复议的，应限其24小时内到指定的拘留所接受处罚，并将《执行拘留通知书》交付被拘留人。二、被裁决拘留人或其家属能够找到担保人或者按规定交纳保证金的，要在申诉和诉讼期间，原裁决暂缓......