建筑工程合同范本_法律知识

    建筑工程合同范本怎么写

  建筑工程合同

  甲方:______________(以下简称甲方)

  乙方:______________(以下简称乙方)

  依照<民法典>、<建筑安装工程承包合同条例>等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:

  一、工程名称:______________

  二、工程地点:______________

  三、工程项目:总建筑面积约_______平方米(栋楼)。

  四、进场时间:定于_________年_________月底前(以进场通知书为准)。

  五、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。

  六、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。

  七、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。

  八、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。

  九、工程造价:本工程投资额约_________亿元人民币。

  十、结算方式和计价标准:

  1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行<2003年建筑工程消耗量定额>、<2003年安装工程消耗量定额>和<2006建筑工程计价清单>，取费类别按工程类别。

  2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。

  3、工人工资单价:执行35元/工日。

  4、施工措施费按取费标准的60%计算;

  5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。

  6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。

  7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。

  十一、付款办式:

  1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按建设银行同期贷款基准利率。

  2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。

  十二、协议履约金的支付与返还

  1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。

  2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察(公司、工地等)，待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订<建设工程施工合同>。

  3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在15日内返还给乙方剩余部分保证金。

  4、具体事宜以正式施工合同为准。

  十三、甲方责任及义务

  1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。

  2、负责三通一平，提供材料堆放场地。

  3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。

  4、负责协调施工期间的各种外界干扰。

  5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。

  6、施工期间如有变更应提前五日为乙方出具变更通知书。

  十四、乙方责任及义务

  1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。

  2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。

  3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。

  4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。

  5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。

  6、对于见证取样的材料，如:钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。

  7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。

  8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。

  十五、违约责任

  (1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。

  (2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。

  (3)本协议与正签合同具有同等法律效力。

  十六、本协议作为正签<建设工程施工合同>的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。

  甲方:_______乙方:_______

  法定代表人:_______法定代表人:_______

  地址:_______地址:_______

  ______________年_______月_______日

  以上就是我们为您整理的一篇建筑工程合同范本，建筑工程中拖欠工程款的情况是很常见的，这就需要承包方和发包方在合同中对工厂款的支付情况进行一个详细的了解，否则可能会引发一些工程款纠纷，另外双方在签订协议的时候也需要仔细阅读内容后再签字，否则可能会损害自己的一些利益。想了解

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·父母的探视工作要注意哪些问题
      我国法律规定了如果夫妻双方离婚，那么未获得抚养权的一方有权利探望自己的孩子，这就是法律上的探视权。虽然夫妻已经离婚，但他们依然是孩子的父母，对孩子的探视权是不能被剥夺的。但父母在行使自己的探视权时也要对一些问题进行注意，下面我们将为您详细介绍一下父母的探视工作要注意哪些问题。一、离婚后未直接抚养子......

·劳动合同固定期限签几年时间？
      劳动合同固定期限签几年时间？公司为了保证自己的公司能不断发展，通常在招聘员工签合同的时候规定合同期限，以便在合同到期的时候可以淘汰掉一些不适合在本公司工作的员工并招募一些新人进入公司。那么，公司和员工签订的劳动合同固定期限签几年时间呢?一、劳动合同固定期限签几年时间?固定期限劳动合同，是指用人单位与......

·员工丧假规定是怎样的？期间工资是否发放？
      丧假是指职工本人的配偶、直系亲属死亡后为了料理丧事给予的假期。但是丧假一般不得超过5天，当然如果有些是在省外假期是可以酌情考虑增加的，但是相关规定是除路程外一般不得超过7天。当然在丧假期间的工资等方面也是照常发放的。那么关于员工丧假规定具体是怎样的呢，接下来为您做详细的解答。一、员工丧假规定是怎样的......

·单位能限制员工解除合同吗
      在实践中，有些用人单位站在自己利益的角度出发，会在劳动合同中约定限制劳动者解除合同的条款。那么，根据我国法律的规定，单位能限制员工解除合同的权利吗？此外，在法律上，哪些情形下单位不能解除劳动合同呢？我们一起在下文中进行了解。一、单位能限制员工解除合同吗辞职自由是劳动法规定的基本原则。劳动者解除未......

·解除劳动合同的原因怎么写
      一、解除劳动合同的原因怎么写解除劳动合同时，协议书上的原因应该按照实际情况填写，常见的几种原因有以下几种：(一)用人单位未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;未及时足额支付劳动报酬的;未依法为劳动者缴纳社会保险费的;用人单位的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的;法律、行政法规规定劳动者......

·在火车上抢劫要如何处罚
      在火车上抢劫要如何处罚一、在火车上抢劫要如何处罚《铁路法》第六十五条规定：在列车内抢劫旅客财物的，“依照刑法有关规定从重处罚”。《最高人民法院〈关于执行中华人民共和国铁路法〉中刑事罚则若干问题的解释》(一)在列车内抢劫旅客财物，是抢劫罪中一......

·故意伤害致人轻伤判刑吗
      在故意伤害的情况下，实际造成的损害结果不同，其中就包括造成对方轻微伤、轻伤、重伤以及死亡等情况，而在不同的情况下对故意伤害行为的处理也是不一样的。这其中故意伤害致人轻伤判刑吗？也就是说在这种情况下是否会构成犯罪？详细内容我们一起在下文中进行......

·郑州违章停车罚款怎么交，有哪些内容
      郑州违章停车罚款怎么交，有哪些内容随着郑州市车辆的普及率越来越高，与此同时增加的还有交通违规违章的现象，对于违章停车，郑州市交管部门会对其进行罚款处理。接下来，我们就郑州违章停车罚款怎么交，整理了相关资料，供您进行相关的了解。一、郑州违章停......

·工伤鉴定5-6级可以享受哪些待遇?
      在工作的时候，职工可以会发生工伤的情况。对于工伤，我们知道是分为很多等级的，而不同的伤残等级，会享有不同的待遇。对于这一部分内容，相信您了解的并不是很多，对此，我们整理了一些资料，下面将为您介绍，工伤鉴定5-6级可以享受哪些待遇?请继续阅读了解......

江苏赵洋洋律师

副主任执业12年

法学硕士执业23年

法学学士执业18年

副主任

法学学士执业12年

⊙相关内容
·南京市鼓楼区看守所
南京市鼓楼区看守所（已经合并为南京市第二看守所）地址位于南京......

·肖国平律师10个成功辩护案例辨析
      肖国平律师10个成功辩护案例辨析1、某男涉......

·企业公司债务重组的方式主要包括哪些
      企业公司债务重组的方式主要包括哪些债务沉重能影响企业和公司未来的发展，而债务重组能够减缓它的负面影响。当企业和公司出现债务繁重导致无法持续经营时，通过债务重组的种种方式，能够起死回生，是发展之路重新步入正轨。接下来将为您介绍有关于债务重组的......

·最近一段时间，我国政府真是政策频出，先从地方政府广州首先提出
      最近一段时间，我国政府真是政策频出，先从地方政府广州首先提出租售同权的含义和政策，接着国家又开展了租售同权的十二个试点城市。杭州就是其中之一。虽然目前还没有完全落实，但是您对此已经是议论纷纷，而最受人关注的点有一个，那就是，杭州租售同权对房......

·劳动加班工资该怎么算？
      劳动加班工资该怎么算？虽然比较常见的是标准工时制度，也就是八小时工时制，但也是存在其他的工时制度的，就包括综合工时制、计件工资制度等等。然而在不同的工时制度下，如果单位安排劳动者加班的话，那此时对于加班工资的计算也是不同的。下文中，我们就来......

·小三起诉男方抚养费可以吗?
      按照正常的离婚手续来看，当父母离了婚，如果孩子跟了母亲，而且孩子还没有年满十八周岁，那么，父亲那方肯定是要给孩子抚养费的，这一点毫无疑问，但是，如果孩子的母亲是道德和法律上都不占理的小三呢，小三起诉男方抚养费可以吗?一、小三是否可以起诉男方......

·建筑工程质量验收统一规范是什么?
      建筑工程质量验收统一规范是什么？在建筑落成之后，要经历验收过程，那么建筑工程质量验收统一规范包括哪些？身为一名合格的建筑设计师不仅要掌握设计知识，同时也要熟知各类建筑工程施工建设的规范，也只有这样才能对建筑里的每一个人的生命安全负责。下面......

·异地交社会超生抚养费减免征收的条件是什么？
      尽管计划生育已经实施多年，但是在一些偏远地区，仍然存在超生现象。为此，超生家庭要支付一定金额的社会抚养费。在特殊情况下，异地也可以缴纳社会抚养费，按照现行政策，社会抚养费是可以减免的。那么异地交社会超生抚养费减免征收的条件是什么？下面我们一......

·债权债务管理在企业财务管理中的重要性
      债权债务管理在企业财务管理中的重要性1、企业财务管理是企业管理的基础，是企业内部管理的中枢。财务管理是组织资金运动，处理同有关方面财务关系的一项经济管理工作。它是一种价值管理，渗透和贯穿于企业一切经济活动之中。企业的资金筹集、使用和分配，一......

·夫妻均是华侨的离婚诉讼，我国法院是否受理？
      对华侨之间的离婚诉讼，基本上应以其共同住所地作为确定管辖权的依据，我驻外使领馆和我人民法院原则上不受理此类离婚诉讼，但下述情况例外：①在国内结婚后定居国外的华侨，如定居国法院以离婚诉讼须由婚姻缔结地法院或国籍国法院管辖为由不予受理，双方回国......