铝单板购销合同范本怎么写_法律知识

    铝单板购销合同范本怎么写铝单板购销合同范本
  甲方(甲方)：
  乙方(乙方)：
  甲、乙双方就甲方向乙方采购工程施工所需的㎜厚铝单板( 牌)相关事宜经协商达成如下约定：
   一、采购的产品名称、规格、数量、价格等
  1、甲方向乙方采购的产品名称、规格、数量及产品的材料、颜色以施工图及现场实际情况为准。铝单板所使用铝基材为1100h24，厚度为 mm(不含粉末喷涂厚度);加强筋为u型，截面尺寸20×40×20mm，间距为500-600mm。
  2、铝单板的包干单价为元/㎡。如颜色是鲜艳色(金色、红色、橙色)的，需在原单价上加上元/㎡。该包干单价已包含铝单板板材费用、加工费用(应按施工图及现场施工要求完成检修口及空调出风口等相关强弱电及消防点位的开孔、开槽及折边等)、轻钢龙骨辅材配送费用【轻钢龙骨吊顶配送规格型号及比例为：主副楼1-3层采用c60型上人轻钢龙骨，其余采用c50型勾搭式轻钢龙骨;龙骨配比按主龙骨比例是1：1.1(即每平米吊顶主龙骨是1.1米)，副龙骨是1：3.5，主吊件1：1.1，副骨挂钩1：3.5，余下的配件(主接，副接，支托，丝杆，爆钉等)按1：1要求进行配送，并满足施工及损耗要求。超出以上标准需另外配送龙骨的按元/米收费】、包装费、运输费、装卸、保险费及税金及其他费用等乙方完成供货需承担的一切费用，且不受铝单板板材市场价格、人工费、政策性调整及铝单板加工规格等任何因素影响，至本合同履行完毕之日止不再予以调整。甲方实际应支付款项按甲方实际购买面积×本合同约定包干单价计算，其中，实际供货面积按施工图纸展开面积计算。现采购量暂定为平方米，货款总额暂定为元。
   二、质量标准：
  1、产品的质量必须符合现行国家标准、《建筑装饰用铝单板》(gb/t23443-2009)中聚脂粉末涂层的相关标准、《铝板质量标准》(gb3194-1998)和甲方质量要求，不得与封样样板存在明显色差，同时不允许有外观缺陷发货时乙方提供质量检测、合格证书，原件三份。乙方应保证产品的安全性能，否则因此造成的人身、财产损害事故由乙方承担赔偿责任。
  2、乙方必须根据甲方的要求按时、按质、按量完成供货。
   三、供货时间及提、交货地点：
  1、供货时间：乙方于合同签订后日内根据甲方提供的施工图及现场情况深化、提供全套铝单板加工图纸，甲乙双方确认加工图及确认颜色后日内乙方完成全部供货任务，其中，第一批供货应在确认加工图及确认颜色后日内完成。乙方每批所供货物不得少于1000平方米、且必须满足施工图上一个区域的整体施工要求。货物运至交货地点后，乙方按甲方要求摆放完成。如遇不可抗力，交货日期相应顺延，因乙方提供加工图迟延影响交货的，乙方承担迟延交货的违约责任。
  2、交货地点：市路号。
   四、包装、交货方式及费用：
  铝单板表面贴保护膜，瓦楞纸包装，乙方负责运送至甲方指定地点工地并卸货完成，由此产生的包装及运输费用由乙方自行承担。
   五、产品验收：
  1、货到工地五个工作日内，由甲方派人对产品规格、数量及外观质量进行验收。如乙方提供的产品不符合合同约定的，应无条件予以更换，由此产生的费用由乙方承担;因此延误交付的，乙方应按合同约定承担迟延交付的违约责任;如超过五日甲方不派人进行验收的，视为甲方对产品规格、数量及外观验收合格，但不因此免除本合同第五条第2款及八条约定的乙方应承担的责任。
  2、如铝单板安装完成后，发现乙方提供的铝单板色差明显且质量不符合合同要求的，甲方有权要求乙方在五日内更换完毕，由此产生的费用及造成的损失由乙方承担。
  3、货物在验收合格交付甲方前，损毁、灭失的风险由乙方承担;货物经验收合格并交付甲方后，损毁、灭失的风险由甲方承担。
   六、付款方式：
  1、本合同签订后五个工作日内，甲方向乙方支付暂定总货款的 %作为预付款;
  2、每批铝单板货到工地经甲乙双方验收合格后五个工作日内，甲方支付该批铝单板货款总金额的 %;每批铝单板安装完毕并经甲方验收合格后五个工作日内，甲方支付该批铝单板货款总金额的 %;结算前，每笔货款金额暂按经甲方验收人员及项目经理、装饰施工单位负责人与乙方人员共同确认的出货票记载的供货数量计算。如乙方所发任何一批货物的数量未达到合同第三条第1款约定数量或不符合第二条约定的质量要求的，甲方有权顺延货款的支付时间，直至乙方按约定补齐供货数量或更换符合约定的石材之日止。
  3、全部铝单板货到工地、安装完成并经甲乙双方验收合格，甲乙双方办理结算，双方共同确认甲方实际购买数量后三十日内，甲方支付至实际应支付款项的98%，预留实际应支付款项的 %作为质量保证金，保修期满后按本合同第八条约定结清。
  4、达到合同约定付款条件后，乙方应向甲方提供付款申请及足额发票(其中甲方在支付第六条第3款约定的款项前应按含保修金的实际结算货款补足发票给甲方)，甲方的付款期限自达到合同约定付款条件且乙方按约定提供付款申请及足额发票之日起计算，如乙方不按合同约定提供足额发票的，甲方有权顺延付款时间。
  货款以转账形式支付至乙方以下指定账号：
  账户名称：
  开户银行：
  账号：
   七、双方责任：
   (一)甲方：
  1、负责确认乙方提供的加工图及加工明细表，加工图纸及数量如有变更，必须在乙方未生产前以书面形式通知乙方，否则所造成的损失由甲方承担。若甲方变更合同条款要求，则乙方交货时间可顺延。
  2、负责提供和确认颜色样板。
  3、负责向乙方支付货款并到货后及时验收。
   (二)乙方：
  1、负责按时按质量交货，派技术人员到现场出方案、加工图(涉及技术及测量尺寸，甲方须派技术人员配合解决)。
  2、负责货到前通知甲方，并提供货到清单。s
  3、负责产品质量并保证其服务承诺。
  4、负责提供产品合格证、检测报告等资料。
  5、负责货到工地卸货，不负责搬上楼。
  6、乙方应根据甲方提供的施工图纸及现场情况核实所需铝单板数量、规格，如超出施工所需铝单板数量供货或提供铝单板无法满足现场施工的，乙方应无条件回收多出铝单板或更换符合现场施工需要的铝单板，并自行承担相应的费用损失。
  7、因乙方迟延交货导致甲方工程无法正常施工，所产生的窝工费等损失由乙方承担，甲方有权在结算款项中直接扣取。
   八、质保期和质保金
  铝单板保修期为年，自铝单板安装工程全部完工并经验收合格之日起计算。如在保修期内出现非人为损坏的质量问题的，乙方应无条件更换存在质量问题(包括色差、缺陷等)的石材。保修期内如出现质量问题的，经甲方或甲方指定人员通知后7日内，乙方应予以更换，否则甲方有权另行委托他人更换，由此产生的费用甲方有权从质量保证金中扣除，保证金不足以支付相关费用的，超出部分费用仍由乙方承担。质量保证期满，经双方确认无质量问题的，在十五个工作日内结清质量保证金(质量保证金不计息)。
   九、违约责任：
  1、如甲方未按约定付款的，每逾期一天，按应付而未付金额的万分之二计付违约金给乙方。
  2、如乙方未按合同约定交付货物的，每逾期一天，按逾期交货货值总额的万分之二计付违约金给甲方。
  3、乙方超过合同约定总供货期12日仍未完成供货的，甲方有权解除本合同。如甲方选择解除本合同的，则合同自甲方书面通知送达乙方之日起解除，乙方除退还甲方逾期未交货部分的货款外，还须按逾期未供货货值的 %向甲方支付违约金，如甲方要求解除合同的，乙方应自收到解除通知之日起三日内向甲方支付上述款项，否则逾期每日甲方有权按应付而未付款金额的万分之四计收违约金;如甲方选择继续履行合同的，则自达到合同解除条件之日起，逾期每日，甲方有权按逾期交货货值总额的万分之四计收违约金。
   十、解决争议的方式：
  如合同履行过程中出现争议的，甲乙双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权向交货地人民法院起诉。
   十一、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执二份，均具同等效力，双方签章后生效。
  甲方：
  日期：
  乙方：
  日期：
  综上所述，双方当事人在进行铝单板购销前，应当协商一致签订《铝单板购销合同》，以预防纠纷，建议双方当事人一定要对付款方式、违约责任等重要条款进行约定。以上就是我们为您提供的铝单板购销合同范本，希望对您有所帮助，

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·合同中要有违约责任?
      合同中要有违约责任?合同的签订一般都十分的严谨，对于许多的内容都有规定，一般都会规定各自的义务和责任。同时，对于合同的违约也会有着惩罚。比如违约金等等处罚，这些都是受到法律允许的。那么您知道是不是合同中要有违约责任?下面我们就为您解答。一、合同中要有违约责任合同的有效与无效，不以合同里是否约定了违约......

·合同公证费用是如何收取的？
      合同公证费用是如何收取的？一、合同是否需要公证？1、合同是否需要公证，常见的有两种，一是不经公证不能进行实际操作的情况（注意：不是无效），例如房地产的赠与合同，需要公证以后才能过户，不然赠与合同虽然有效，但房地产交易监管部门不让你过户；二是合同双方当事人认为需要公证的，所以，你的问题主要在你需不需......

·水路运输合同范本怎么写？
      水路运输合同范本怎么写？交通的运输有汽运、航运、水运等众多方式。其中，水路运输自古以来就是我国主要的交通运输方式之一，为了保障货物的基本质量，保证货物拥有者和配送者的基本利益，双方的运输合同是很有必要的。接下来是我们为您整理的水路运输合同范本，欢迎参考阅读。水路运输合同范本甲方：________乙方......

·融资居间合同无效的情形有哪些
      融资居间合同无效的情形有哪些一、融资居间合同无效的情形根据《中华人民共和国合同法》第424条的规定：“居间合同是居间人向委托人报告订立合同的机会或者提供订立合同的媒介服务，委托人支付报酬的合同。”融资居间合同就是居间人介绍其他双方达成融资合同(融资就是当事人通过各种方式到金融市场上筹措或贷放资金)。......

·电器购销合同范本是怎样的？
      电器购销合同范本是怎样的？电器购销合同范本供方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代表人：____________职务：____________需方：____________________________________地址：____________邮码：____________电话：____________法定代......

·再审期限多长？
      再审期限为六个月。当事人申请再审，应当在判决、裁定发生法律效力后六个月内提出；以下五项自知道或应当知道六个月内提出，不以判决、裁定发出六个月为限。A、民诉法第二百条第一项：有新的证据，足以推翻原判决、裁定的；B、第三项：原判决......

·网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？
      网络诈骗洗钱是否构成洗钱罪？随着互联网的深入，许多第三方支付平台逐渐崛起。有不法分子利用第三方支付的漏洞，或者利用其他手段对他人进行网络诈骗，再通过一些方式进行资金转移，比如，将这些钱充值为游戏币或者比特币等虚拟币再提现转为现金。乍一看好......

·小额欠债不还怎么办
      小额欠债不还怎么办小额欠债不还怎么办1、确实没有偿还能力的，应当与信贷公司进行协商，宽展还款期间或者分期归还。2、如果信贷公司起诉到法院胜诉之后，在履行期未履行法院判决，会申请法院强制执行。3、法院在受理强制执行时，会依法查询贷款人名下的房......

·上海企业动迁职工如何补偿规定？
      上海企业动迁职工如何补偿规定？上海企业动迁职工如何补偿规定依据《劳动合同法》第四十条有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：(三)劳动合同订立时所依据的客观情况发生重......