发包方：＿＿＿＿＿（以下称甲方）
　　承包方：＿＿＿＿＿（以下称乙方）
　　
　　甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。
　　１．工程名称：＿＿＿＿＿＿
　　２．工程地点：＿＿＿＿＿＿
　　３．工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计＿＿＿＿份平方米。
　　４．承包内容：
　　５．建筑安装工程造价：共计人民币＿＿＿＿份元。
　　６．工程价款和费用的结算依据和付款办法：
　　（１）……
　　（２）……
　　７．工程开工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
　　８．工程竣工日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日　
　　９．工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。
　　１０．甲方主要义务：
　　（１）……
　　（２）……
　　１１．乙方主要义务
　　（１）……
　　（２）……
　　１２．违约责任：
　　（１）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额＿＿＿＿‰计算违约金。
　　（２）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价＿＿＿‰计算违约金。
　　（３）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。
　　（４）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。
　　（５）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。
　　１３．本合同附件：共＿＿＿份
　　１４．合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。
　　１５．本合同正本两份，双方各执一份。副本１５份，承包方７份，发包方７份，由发包方送建设银行一份。
　　
　　发包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）　　　　　法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
　　承包方：＿＿＿＿＿＿（盖章）　　　　　法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿
　　
　　签约日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日


⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·建筑安装工程承包合同（一）
      发包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。　　第一条　工程概况　　１．工程名称＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；　　２．工程......

·建设工程承包合同（二）
      发包方：＿＿＿＿＿　　承包方：＿＿＿＿＿　　　　上述双方经过友好协商，共同达成如下合同条款：　　　　第一章　合同一般规范　　　　第１条　词语涵义。建设工程施工合同文本，由建设工程施工合同条件（以下简称合同条件）和建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成。其用词用语除协议条款另有约定外，应具有......

·建设工程征用土地合同
      签订合同双方：　　征用土地单位：＿＿＿＿，以下简称甲方；　　被征土地单位：＿＿＿＿，以下简称乙方。　　根据＿＿＿＿（审批权力机关）批准的＿＿＿＿建设项目的计划任务书和工程选点报告等文件，按照《国家建设征用土地条例》和＿＿省（或自治区、直辖市）政府的有关规定，经甲方向征地所在地的土地管理机关申请和＿＿......

·建设工程勘察设计合同
      委托方＿＿＿＿（以下简称甲方）　　承包方＿＿＿＿（以下简称乙方）　　依照《中华人民共和国经济合同法》、《建设工程勘察设计合同条例》的有关规定，经双方协商一致，签订本合同。　　第一条　甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表（见附件）。　　第二条　乙方根据委托的勘......

·测绘合同
      委托方（甲方）：　　　　　　　　　　　　　　　　合同编号：　　承揽方（乙方）：　　　　　　　　　　　　　　　　签订地点：　　　　根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国测绘法》和有关法律法规，经甲、乙双方　　协商一致签订本合同。　　第一条　测绘范围（包括测区地点、面积，测区地理位置等）：　......

·企业医社保补缴需要带什么手续
      企业医社保补缴需要带什么手续医保和社保对于我们每个公民来说都是很重要的，我国法律规定，公民的医保和社保必须缴纳至相应的年限才可以停止缴纳。那么如果在缴纳期间断交了怎么办呢?您不要担心，我国法律还规定了，断交了只要补足欠缺的金额即可。今天我们为......

·索要工资提供哪些证据
      在单位拖欠工作或克扣工资的情况下，劳动者是可以通过一些合法合理的途径来进行索要的。但要想获得工资，那么就必须要提供相应的证据才行。现实中，究竟劳动者索要工资提供哪些证据呢？请跟随我们一起在下文中进行了解。一、索要工资提供哪些证据(1)劳动仲......

·公司法人想注销怎么办理？
      公司法人想注销怎么办理？现在越来越多的人开公司赚钱，公司经营成为了一种盈利模式。很多公司因为经营不善或者其他原因，公司法人想要注销公司。很多人想知道注册公司多久后可以注销，注销公司需要什么手续和材料。那么，公司法人想注销怎么办理？下面就让......

·单位集资诈骗罪量刑标准是如何规定的？
      集资诈骗罪是指以诈骗的手段实施非法集资，从而非法占有他人财物的一种行为。集资诈骗罪的当事人可以是个人，也可以是单位。由于单位的集资诈骗行为涉及到的人员较多，因此单位集资诈骗罪量刑标准较个人犯集资诈骗罪的量刑标准是不同的。下面我们通过下文来了......

江苏 赵洋洋律师

副主任律师 执业12年

14751692778

福建 吕超律师

执业11年

13147094815

福建 陈建青律师

主任律师 执业22年

18567906376

上海 罗东升律师

主任律师

18516500148

上海 黄晓栋律师

法学学士 执业11年

18667830319

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

⊙相关内容
·江苏省高级人民法院上诉
    江苏省高级人民法院民事、商事、行政、刑事上诉案件，聘请律师代......

·南京市第三看守所可以送钱送衣物吗？
      南京市第三看守所可以送钱，总数不能超过2000元，家属......

·累犯不包括哪些犯罪情况
      不同刑事案件中的犯人在法律上有着不同的类型，对他们进行分类主要是为了能够更好的进行管理，累犯主要是指完成刑罚后又再次犯罪受到刑罚的人，算是经常犯罪作案的人员，那么累犯不包括哪些犯罪情况呢？通过我们收集的以下文章为您解答。一、累犯应当具备以......

·跟团旅游出现交通意外怎样申请理赔
      跟团旅游出现交通意外怎样申请理赔一般在跟团出去旅游的时候，旅行社都是会为当事人购买相应的意外保险，而若是跟团旅游出现交通意外的话，对于自身的人身或财产损害，就可以在保险范围内，申请保险公司作出相应的赔偿。不过此时跟团旅游出现交通意外怎样申请......

·如何举报法官枉法裁判？
      法官是指依照法律规定的程序产生，在司法机关（一般指法院）中依法行使国家审判权的审判人员，是司法权的执行者。要求法官不偏不倚、不受他人影响或掣肘、刚正无私地根据法律判案。《中华人民共和国法官法》第二条明文规定“法官是依法行使国家审判权的审判人......

·对于正处于哺乳期的女职工而言，此时正是脆弱的时候，而要是单位
      对于正处于哺乳期的女职工而言，此时正是脆弱的时候，而要是单位因此将其辞退的话，无疑会给其身心、生活造成重大影响。为了让女职工安心的生产、哺乳子女。我国《劳动合同法》中对辞退哺乳期女职工做出了规定，那到底哺乳期女职工可以被辞退吗？我们一起在下......

·劳动合同到期后自动顺延效力是什么？
      劳动合同到期之后是需要续期的，但是也存在顺延的情形，关于顺延的合同，我们很多人接触得很少，所以不是很清楚，但是合同顺延的效力跟合同的续签也是不一样的，下面就由我们来告诉您劳动合同到期后自动顺延效力是什么？希望可以帮助到您。1、《劳动合同法》......

·法律中规定法院判处罚金交哪里
      对于一些犯罪，法院在对罪犯判处主刑的同时，也会做出罚金刑的处罚，当然，此时的罚金刑既有可能是并处的，也有可能是单处的。但无论在哪种情况下，此时都需要对罪犯执行罚金刑。那法律中规定法院判处罚金交哪里呢?下文中，我们为你进行详细解答。一、法院判......

·强奸罪可以私了么,强奸罪的量刑标准是怎样的
      强奸罪可以私了么,强奸罪的量刑标准是怎样的强奸罪是我国法律明文规定的犯罪，一旦构成强奸罪，犯罪嫌疑人是要被判处刑罚的，这个时候，就有人问我们，如果犯罪嫌疑人不想被判刑，那么是否可以和被害人私了呢?这个问题，我们下文做了解答，供您阅读。一、......

·起诉离婚没有证据怎么办
      有的人认为要是自己向法院提起离婚诉讼，但同时又没有证据的话，法院肯定是不会受理自己的案件，因此也就造成很多有离婚打算的当事人没有起诉离婚。那一般起诉离婚没有证据怎么办呢?要是你不清楚的话，请一起在下文中进行了解吧。一、起诉离婚没有证据怎么办......