施工合同纠纷中发包人的违约责任如果合同约定由发包人提供原材料、设备、场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，如果发包人未按约定支付工程预付款或工程进度款，发包人应承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，适用《合同法》第283条规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。
  如果出现发包人提供的技术资料存在错误、发包人变更设计文件、发包人变更工程量、发包人未按约定及时提供材料和设备、发包人未提供必要的工作条件致使施工人无法正常作业等情况，发包人应当承担不履行、不适当履行或迟延履行违约责任，施工人可以停建、缓建，及时通知发包人并向发包人索赔损失。为此《合同法》第284条规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。在这里发包人承担违约责任的方式是采取补救措施和赔偿损失。
  隐蔽工程隐蔽后，如果发生质量问题，需要重新开挖，除去覆盖物，必然造成返工浪费。因此施工人在隐蔽之前，首先应进行自检，然后通知发包人和监理工程师进行检查验收，发包人和监理工程师检查合格后，施工人才能进行隐蔽施工。在隐蔽前检查隐蔽工程，既是发包人的权利，也是发包人的义务。如果发包人接到通知后不及时检查，施工人就无法进行隐蔽施工，发包人应承担迟延履行违约责任。《合同法》第278条规定，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人承担违约责任的方式是赔偿损失，施工人有权要求工期和费用索赔。
  施工人按照合同规定完成工程建设后，取得发包人支付的竣工结算款，这是施工人享有的合法权益。为此《合同法》第286条规定，发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。这是针对工程价款为施工人设立的优先受偿权。通过这一法律设计，强化了对施工人合法权益的优先救济和保护，为解决久治不愈的业主拖欠工程款问题提供了必要的法律依据。
   施工合同纠纷中，违约责任是违约方对守约方承担的，而通常情况下也就是支付一定数额的违约金，当然要是因为违约行为导致合同解除的话，还要赔偿因此给对方造成的损失。我们为你整理本篇文章，希望对你有所帮助。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·劳动关系放在原单位但不在岗怎么处理？
      所谓的劳动关系，简单的来说就是帮助单位或者企业工作劳动，使自身获得一定报酬而建立的一种关系，正是这种稳固的关系才能帮助国家经济顺利运作，但是总有人会投机取巧，在和企业或用人单位建立劳动关系，而又不在岗。那么劳动关系放在原单位但不在岗怎么处理呢？职工与原单位保持劳动关系但不在岗的怎么处理　　在劳......

·建筑工程质量的概念是什么?
      建筑工程质量的概念是什么关于建筑工程，相信普通公民在建筑工程面世以后，最关注的就是其美观度和使用性。但是作为建筑方和开发商来说，最最重要的还是建筑工程的质量问题。在我们外来人员看来，谈到建筑工程质量是比较简单的好像，其实要想把控好建筑工程质量，相关人员付出的心血是非常多的。下面我们就为您介绍一下，建......

·福建工程质量纠纷如何解决？
      福建工程质量纠纷如何解决？福建省的经济发展使得建筑工程项目越来越多，人们可以享受到各种现代建筑带来的便利。但建筑工程如果发生质量问题，就会引起人们财产损失和对人身的损害，而福建省的工程质量纠纷也并不少见。那福建工程质量纠纷如何解决?我们为您整理了以下内容，相信对您会有所帮助。一、福建工程质量纠纷如......

·单位什么情况下可以代扣工资
      每个月发工资的时候，我们总会发现单位是代扣了一些数额的，其中就包括社保个人需要支付的数额，但有的情况下却发现单位因为员工迟到或其他问题而扣工资。从法律角度来看，单位什么情况下可以代扣工资呢？我们一起在下文中进行了解。一、单位什么情况下可以代扣工资《工资支付暂行规定》第十五条规定，用人单位不得克扣......

·完成工伤鉴定十级还要走什么程序？
      做完工伤鉴定十级还要走什么程序？完成工伤认定，劳动鉴定委员会确实认定职工为十级伤残后，需要进行伤残鉴定。单位和职工均可提出申请，根据等级不同赔偿的规定也不同。十级伤残职工可获得等于7个月平均工资总和的一次性伤残补助金，解除合同时可获得一次性工伤医疗补助金。两笔补助金分别是不同的时期支付补助钱款。一......

·民政局收养登记办理程序
      一、申请收养人提交收养申请书和下列证件、证明材料：1、收养人的居民户口簿和身份证、结婚证；2、由收养人所在单位或村（居）民委员会出具的并加盖乡（镇）人民政府公章的本人年龄、婚姻状况、有无子女和抚养教育被收养人的能力等情况的证明；3、县级......

·试用期解除劳动合同工资怎么算
      劳动合同是劳动者和用人单位签订的具有法律效力的协议，是具有法律效力的。并且劳动法也对于用工单位和劳动者的相关权利有明文规定。那么我们在试用期解除劳动合同工资怎么算呢？今天就这个问题为您作详细的解答。一、试用期的时间是多久根据劳动合同法，......

·实践中起诉离婚状怎么写？
      离婚诉讼程序可以说是通过起诉离婚状启动的，也就是说夫妻中一方在向法院提起离婚诉讼的时候，需要同时向法院提交书面的起诉离婚状。那您知道这个起诉离婚状怎么写吗?我们整理了相关资料，将在下文中为你做详细解答。民事起诉状原告×某，女，××年×月×......

·律师见证书的要求
      律师见证书，是指律师应当事人的请求，依法对自己亲身所见的法律事实或法律行为的真实性、合法性予以证明而制作的法律文书。律师见证业务是近几年来发展起来的新型律师业务之一，例如，外国人、外国企业和组织在与我国公司、企业签订重大企业签订重大的经济......

江苏 李乾溶律师

法学硕士 主办律师

18602573957

浙江 温作团律师

副主任律师 法学硕士 执业11年

13052261268

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

广东 张逸律师

副主任律师

13016625942

山东 范志强律师

执业20年

13065042504

⊙相关内容
·天宁区律师
    常州市天宁区律师致力处理婚姻家庭、公司法律顾问、借贷纠纷、刑......

·扬中市看守所位置在哪里？怎么去？会见手续和时间
      扬中市看守所地址在江苏省镇江市扬中市新坝镇导航：......

·非婚生子女未成年抚养费要支付到什么时候
      即使是非婚生子女，在其父母分开的时候，也是要履行对该子女的扶养义务的，这点上面与婚生子女是没有差别的。那么您知道非婚生子女未成年抚养费需要支付到什么时候吗？我们将在下文中为您做详细解答。一、非婚生子女未成年抚养费要支付到什么时候婚姻法第二......

·杭州二套房新政的相关规定是怎样的？
      上有天堂，下有苏杭，在杭州定居是很多人梦寐以求的，但是近年杭州购房规定也在有相应的调整，那么杭州二套房新政的相关规定是怎样的？下面就由我们为您详细说明。一、限购范围限购范围：上城区、下城区、江干区、拱墅区、西湖区、杭州高新开发区（滨......

·关12个小时构成非法拘禁罪吗
      如果实施非法拘禁的主体是黑恶势力的话，那么被非法拘禁累计在12小时以上的，就构成非法拘禁罪。如果实施非法拘禁主体不是黑恶势力的话，那么被非法拘禁12小时以上是不构成非法拘禁罪的。1、国家机关工作人员非法拘禁他人的，非法拘禁持续时间超过24小时的应......

·煽动军人逃离部队罪犯罪行为的法律规定是怎样的？
      您都知道的事，军人是一个非常严肃的身份，在我们的现实生活中，军人犯罪将会受到更加严厉的处罚，我国也规定了煽动军人逃离部队罪，那么许多人都想要知道煽动军人逃离部队罪犯罪行为的法律规定是怎样的？那么，接下来我们将为您详细的介绍一下相关的知识。......

·使用童工的处罚标准是什么
      有的单位为了减少人工成本，而违反法律的规定使用童工。对于单位这样的违法行为，就要按照规定进行处罚。那么单位使用童工的处罚标准是什么，使用童工的罚款标准是什么?请跟随我们一起在下文中进行了解。一、使用童工的处罚标准是什么第一、各地劳动行政部......

·哪些财产会被没收,没收财产的范围是什么
      没收财产是我国刑法所规定的一种刑罚，一般适用于严重的犯罪，而在具体判处没收财产的时候，也会根据具体的情况，看是没收犯罪分子一部分的财产还是全部的财产。那么，在实际案件中，具体哪些财产会被没收呢？以下是具体介绍。一、哪些财产会被没收没收财......

·政府征收土地标准补偿标准，相关内容
      政府征收土地标准补偿标准，相关内容政府作为国家的行政机关，行使着国家的职能。国家为了公共利益的建设，会对土地进行征收，这一征收的事务一般都是交由当地政府进行办理。这样做的目的就是解决政府行政资源，更快的实现征收土地的目标。政府为了能够更好......

·劳动者在遇到入职不签合同怎么办？
      有的人在企业公司工作半年或者更久之后还没有跟公司签订劳动合同，一些是自己本身不知道要签订，一些是公司拒绝签订劳动合同。但是签订劳动合同是国家法律规定的，不管是本身了不了解这种情况，企业都应该自觉与员工签订劳动合同，如果遇到公司入职不签合同怎......