工期索赔要注意什么 一、工期索赔过程中要注意什么
  工期索赔主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件，调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。承包人应在每个月底以及在干扰事件发生时，分析对比上述资料，以发现工期拖延以及拖延原因，提出有说服力的索赔要求。
  (一)索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔。
  (二)承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现。
  (三)施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分。
  (四)施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。
   二、工期索赔的内容有哪些
  在工程施工中，常常会发生一些未能预见的干扰事件使施工不能顺利进行，使用预定的施工计划受到干扰，造成工期延长。这样，对合同双方都会造成损失。索赔工期损失，首先要了解承包人工期索赔的目的;其次是发包人对于工期延长的两个解决办法也是减少工期延长造成损失的有效办法;最后需要注意索赔工期损失的注意事项。
   (一)承包人工期索赔的目的
  承包人提出工期索赔的目的，一是免去或推卸自己对已产生的工期延长的合同责任，使自己不支付或尽可能不支付工期延长的违约金;二是进行因工期延长而造成的费用损失的索赔。
   (二)发包人解决工期延长的解决办法
  1、不采取加速措施，工程仍按原方案和计划实施，但将工期顺延;
  2、指示承包人采取加速措施，以全部或部分弥补已经损失的工期。如果工期延缓责任不是由承包人造成，而发包人已认可承包人工期索赔，则承包人还可以提出因采取加速措施而增加的费用索赔。
  如果发生了工期延误的情况，我们首先要知道是什么原因导致工期被延误，如果是发包方的原因，那么此时就不会构成施工方的违约，也就不用作出赔偿。而如果确认属于施工方违约的话，则在索赔的时候也有一些注意的地方。

⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·在无锡工作的职工们购买五险一金这个福利保障，还需要按照规定
      在无锡工作的职工们购买五险一金这个福利保障，还需要按照规定缴纳相关的费用，然而对这个费用的缴纳比例是职工一直关注的问题，可是近些年，对无锡五险一金的缴费比例是多少这个问题的相关规定也有所变化，想要了解五险一金缴费比例就需要我们知道什么是五险一金，下面我们为您简单的说明一下五险一金是什么以及在无锡的具......

·双重劳动合同与员工报酬争议处理
      劳动者同时参与两份职业的，就可能会形成双重劳动关系。双重劳动关系，容易给造成企业劳动管理的混乱，同时企业还要承担相应的责任风险。那么，双重劳动合同与员工报酬争议处理是怎样的呢?接下来我们就来简单介绍一下双重劳动合同争议处理的相关知识。一、双重劳动关系的争议司法实践中是否承认双重劳动关系存在者截然不......

·童工工伤10级怎么赔偿？
      在我国，年龄在16岁以下的工人属于童工，我国法律规定，企业和用人单位雇佣童工是违法行为，但是还是有企业因为贪图利益节省成本，从而雇佣童工。工作的过程中很有可能会有意外发生，导致产生工伤等，那么童工工伤10级怎么赔偿？在下面的文章中将带来具体介绍。一、童工工伤十级伤残赔多少钱童工出现工伤时，用人单位应当......

·解除劳动关系证明补办的法律规定
      许多人在离职时，没有进行相关的法律咨询，未从单位获得解除劳动关系证明即从单位离开，也有的人认为该证明并不重要，随手乱丢。其实，解除劳动关系证明在找寻新工作、办理失业证、办理低保、取出住房公积金等情况时都需要出示。下面，告诉您，解除劳动关系证明补办应当怎么做。一、开具和补办解除劳动关系证明的法律规定......

·事业单位聘用合同《劳动合同法》适用吗
      一、事业单位聘用合同是否适用《劳动合同法》1、实践中事业单位人员的构成是由公务员或参照公务员管理的人员;实行聘用制的人员;一般劳动者。由公务员或参照公务员管理的人员不适用《劳动合同法》，一般劳动者适用《劳动合同法》，实行聘用制的人员部分适用。2、《劳动合同法》"附则"规定：“"事业单位与实行聘用制的工作......

·强行征收土地找谁说理？
      强行征收土地找谁说理？政府征收土地的现象在我们身边时有发生，而在一些非自愿的情况下人民群众难免会与政府发起冲突。您可能都会认为单靠自己的力量无法反驳政府下达的要求。那么，在碰到强行征收土地找谁说理呢?下面就让我们为您解解惑!一、强行征收土地找......

·划拨土地上的房屋可不可以买？要不要交出让金？
      根据《城市房地产管理法》规定，划拨土地上的房产转让，需经有批准权的政府批准，并办理土地出让手续，交纳土地出让金。根据南京市有关规定，目前对划拨土地上住宅交易，除开发企业转让的以外，可以免收土地出让金，仍按划拨用地登记管理；其他用途房产交易在......

·免赔额和不计免赔
      我国交通管理部门对于交通事故肇事按全责、主责、半责、次责、无责来分别确定车祸双方的责任，保险公司也以此给予不同的免赔比例。　　根据保险车辆驾驶员在事故中所负责任，车辆损失险和第三者责任险在符合赔偿规定的金额内实行绝对免赔率：负全部责任的免......

·信用证单据处理的法律规则
      《UCP400》对开证行处理信用证项下单据的时间作了两项规定：第16条c款规定，开证行应在合理时间内审核单据并决定接受或拒受单据；第16条d款又规定，如果开证行决定拒受单据，它必须不得延迟地通知寄单行或受益人(着重号为本文所加)。另外，《UCP400》第16条e款......

江苏 章浩律师

副主任 法学学士

18951945636

江苏 杨晗璐律师

部门主任 法学学士

15996265110

江苏 姜舂律师

副主任律师 执业15年

18921344401

上海 黄晓栋律师

法学学士 执业11年

18667830319

江苏 高峰律师

副主任 法学学士 执业13年

13305191148

⊙相关内容
·东莞市看守所
    东莞市看守所地址（上桥看守所）地址：东莞市东城区莞龙路上桥村......

·台州律师翁利亚成功办理一起重大交通事故案
      原告：谢某、黄某等委托代理人：翁利亚，浙江建策......

·回迁中的房子能否购买？
      《中华人民共和国物权法》第九条不动产物权的设立、变更、转让和消灭，经依法登记，发生效力；未经登记，不发生效力，但法律另有规定的除外。    回迁房总体分两种情况：一种是业主已经持有房产证；另一种是业主只持有回迁协议。作......

·离婚后起诉抚养权的被告是谁？
      父母双方均有抚养孩子的义务，该抚养义务不因任何原因而消除，即便是夫妻因感情破裂离婚了，对于孩子也依然有抚养义务，但是一般夫妻离婚后法院会将孩子判给夫妻一方，如果双方均不愿抚养孩子，那么离婚后起诉抚养权的被告是谁呢，我们来看一下。一、离婚后起......

·离婚时稿费是夫妻共同财产吗
      稿费，是一种知识产权的收益。因为知识产权具有双重性，所以在离婚时，如何处理稿费问题很复杂。离婚时稿费能否分割取决于离婚时稿费是否夫妻共同财产，而是否夫妻共同财产又由具体情况决定。本文将根据具体情况一一介绍。因为知识产权取得的时间和稿费取得时......

·保险索赔指南
      一般索赔流程:发生保险事故-->立即向保险公司报案-->保险公司派员现场查勘-->递交索赔材料-->保险公司审核索赔材料确定保险损失缮制保险赔案结案通知-->通知领取赔款-->领取赔款索赔所需材料:　　1.保险单、或保险批单、及保费收据　......

·夫妻婚前财产怎么公证？
      在以前，夫妻财产公证还是一个很新鲜的事物，曾经甚至现在还在被人们所质疑、抵触。但是，在离婚率持续走高的趋势下，对夫妻婚前财产进行公证，就如同晴天里的一把备用雨伞，可以避免以后出现更严重的纠纷，伤害彼此的感情。那实践中夫妻婚前财产怎么公证呢？......

·婚姻法新解释三全文是怎样的？
      很对人对新婚姻法的许多内容都不太清楚，想要掌握相关知识，以保障自身在婚姻中的相关利益。新婚姻法对以前的法律规定做了很多修改和补充。那么，婚姻法新解释三全文是怎样的？下面就让我们为您整理一下相关的内容知识，与您分享一下。最高人民法院关于适用......

·聘任合同是怎么写的,最新聘任合同范文
      一般在对方不具有劳动者主体资格的情况下，公司若还需要聘用的话，那此时一般与其签订的都是聘任合同，而不再是劳动合同。这里的聘任合同是劳务协议的性质，但在合同中也应当将相关的内容约定清楚，以保障自己的合法权益。那这个聘任合同是怎么写的呢?我们马上......

·什么是确有悔改表现或立功表现
      根据最高人民法院《关于办理减刑、假释案件具体应用法律若干问题的规定》，确有悔改表现是指必须具备以下四个方面的情形：一、认罪服法；二、认真遵守监规、接受教育改造；三、积极参加政治、文化、技术学习；四、积极参加劳动，完成生产任务。确有立......