工程款纠纷诉讼时效是多久_法律知识

    工程款纠纷诉讼时效是多久

  一、工程款纠纷诉讼时效是多久

  我国法律规定，工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。

  二、工程款纠纷有哪些

  1、发包方拖欠工程款违约纠纷

  这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款;发包方有支付能力无故拖欠工程款。

  2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷

  这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。

  3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷

  这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复;承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。

  4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷

  这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。

  5、质保金纠纷

  该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。

  6、合同瑕疵引发的工程款纠纷

  合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。

  7、包含工期延误的工程款纠纷

  这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。

  三、如何防范工程款纠纷

  1、慎重选择合作伙伴。随着市场竞争的日趋激烈，一些承包企业很难揽到工程，所以对工程项目格外珍惜，这容易形成一种志在必得的心理，这种心里促使对合作伙伴诚信度考察的忽视，则往往落得干了活拿不到钱的结局。慎重选择合作伙伴是非常重要的，合作伙伴的资信能力对承包企业的权利实现是至关重要的，故必须对合作伙伴的情况要有所了解，主要包括合作伙伴的股东构成，企业信誉如何，有无违约记录，对外负债，主要固定资产现状如何，项目资金的来源、到位及监管情况等等。

  2、审查建设手续。有些建设工程项目未经有关部门审批或者建设方的建设意图超越审批范围，如果承包方不问青红皂白匆忙承建此工程很可能陷于困境，为以后索要工程款造成障碍。例如，规划部门规划建五层，而发包方却想建到五层以上，这样，如果承包方按发包方意图建设，建设过程中很可能遭到规划部门勒令停工，承包方势必进入僵局。再如，规划部门规划建五层，这样，如果承包方按发包方意图把楼建设到五层以上，事后，该工程被城建规划部门勒令拆除，承包方主张五层以上部分的工程款就有了难度。

  3、请专业人员把好合同关。合同是承包方实现权利的最重要的凭证，合同是否规范、表达是否准确、严密、详细对承包人来讲十分关键。有的人常常认为施工合同都是格式文本，没有什么可以发挥的。其实，这种认识是不正确的，建设部推荐的格式文本是为了双方订立合同方便、规范，但格式合同里是很多可以选择的条款，并且有些是空白条款待当事人根据自己的具体情况填写。签订合同时一定要特别注意把工程款的支付方式、支付期限及违约责任约定清楚。

  4、完善施工手续。相当一部分工程款纠纷的承包方由于手续不完善，无法取得证据，给对方可乘之机。这种情况下处理纠纷就很被动。故施工过程中，手续一定要完备。比如，工程图纸设计的更改、选材的变更、施工项目的增加等变签单一定要有对方施工代表、监理的签字。

  由上可知，工程款纠纷诉讼时效是两年，中途是可以中断的，我们要告诉您，索要工程款一定要在两年之内向法院提起诉讼，否则一旦超过了两年的诉讼时效，当事人是很可能面临败诉结果的。以上就是我们的解答，要是你还想要知道更多，可以登陆网站咨询在线律师。



⊙声明：本页内容仅代表发帖者个人观点，不代表本站同意其观点和对其真实性负责，如涉及侵权或违法违规，请点此举报。

·在生活当中，对于许多个体工商户来说，在经营自己的生意的时候，
      在生活当中，对于许多个体工商户来说，在经营自己的生意的时候，通常情况下的商铺都是出租得来的。但是对于有条件的人来说，有可能会对商铺进行购买，购买这里的商铺理论上来说就属于自己的私人财产了，但是在购买商铺的时候，如果没有产权，是不利于自己的合法权益的。下面我们就为您介绍一下，买商铺没有产权自己应该怎么......

·终止解除劳动关系证明书？
      在我们解除劳动合同之后，一般是需要用人单位出具终止解除劳动关系证明书的。那么，终止解除劳动关系证明书应该怎么撰写呢?相关的法律法规有哪些呢?下面，我们会为您带来一个终止解除劳动关系证明书范本，供您进行参考。一、终止解除劳动关系证明书终止解除劳动关系证?兹有______同志与我单位签订_____号劳动合同,自......

·不属于拖欠工资的情形有哪些
      实践中，只要单位不按照约定的时间支付员工工资的，那么不少人就认为单位这是拖欠工资的行为，就应该承担法律责任。但是也有一些情况下是不属于拖欠工资的。那么您知道不属于拖欠工资的情形有哪些吗？我们一起在下文中进行了解。一、不属于拖欠工资的情形有哪些不属于用人单位克扣或者无故拖欠劳动者工资的情形包括11种......

·钢结构工程专业承包资质的标准是什么?
      钢结构工程专业承包资质的标准是什么一、一级资质标准(一)企业资产1、净资产3000万元以上。2、厂房面积不少于30000平方米。(二)企业主要人员1、建筑工程专业一级注册建造师不少于8人。2、技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有建筑工程相关专业高级职称;结构、机械、焊接等专业中级以上......

·劳动争议仲裁的要求是什么
      劳动争议仲裁的要求是什么一、劳动争议仲裁的要求都有什么(一)劳动争议调解达不成协议，可以申请劳动争议仲裁。当事人申请仲裁应具备以下条件：(l)申诉人必须是与申请仲裁的劳动争议有直接利害关系的劳动者。(2)申请仲裁的争议必须是劳动争议。如果不是劳动争议，而是民事、经挤到纷，或者是劳动保障行政纠纷，仲裁委员......

·非法侵入住宅罪处罚是怎样的
      公民的住宅是受到法律保护的，任何人未经法律授权都是不能随意进入他人住宅，否则的话就有可能会构成《刑法》中规定的非法侵入住宅罪。那么此时就要依法对行为人做出处罚，那究竟非法侵入住宅罪处罚是怎样的呢？我们一起在下文中进行具体了解。一、非法侵入住......

·离婚诉讼经过的程序是怎样的
      ?夫妻不管是协议离婚还是诉讼离婚，在这种情况下都是需要按照规定的程序来办理离婚手续的。当然了，您也都知道不同离婚方式下的程序是不同的。今天，我们就一起来看看离婚诉讼经过的程序是怎样的，希望可以为你提供一些帮助。一、离婚诉讼经过的程序是怎样......

·什么情况下能要求增加抚养费
      ?关于子女的抚养费，一般在夫妻离婚的时候就需要同时确定好数额。但这个数额并不是一层不变的，因为随着子女的日渐成长，当地经济的发展都有可能导致当时约定的数额不够，此时就可以要求增加抚养费。那究竟在什么情况下能要求增加抚养费呢？我们马上为你做详细......

·商业车险公司拒赔的情形有哪些
      商业车险公司拒赔的情形有哪些？一、保险公司可以拒赔车险的情形(一)路过坑洼处车子受损如果路过坑洼处而使得车子损坏，保险公司会因事故尚无定论、找不到责任方而绝赔。(二)车身无辜被划这种情况往往发生在露天停车场，如爱车无辜被划伤，或是因露天中......

上海邱国开律师

法学学士执业12年

副主任法学学士

副主任执业14年

执业17年

双学士执业21年

副主任律师执业12年

⊙相关内容
·南京市高淳区律师
南京市高淳区律师,提供专业的律师在线一对一服务,为客户提供标准......

·辽宁沈阳解除合伙纠纷案代理词
      代理词原告刘xx诉被告李xx......

·没有签订赠与合同，赠与成立吗？
      没签书面赠与合同，赠与成立赠与合同是诺成性合同，只要赠与人自愿作出赠与的承诺，受赠人又愿意接受赠与的，不管是口头、书面，抑或是实际给付的形式，赠与都成立。例如父母与子女之间未签书面赠与合同，父母将自身财物（礼物）赠送给子女，子女又已经实......

·一般结婚回礼送什么好？
      在中国的习俗文化里，结婚送礼回礼是很普通的礼尚往来情节。一般结婚回礼送什么好?可能有的人会利用结婚回礼给官员送金银首饰，古董古玩。可是，在国家的相关规定里有规定如果赠送的物品过于贵重就会形成行贿行为。所以您在考虑结婚回礼送什么好的时候，还是要......

·决水罪的构成要件时什么？
      在我国古代的发展史之中，并没有决水罪这一罪名，也没有关于保护水资源的法律规定。近代以来，我国兴修水利，出现了多种故意决水的情形，为了打击此种犯罪行为，保护人民的财产，国家立法机关在刑法中规定了决水罪，犯本罪的，会受到相应的处罚。一、什么是......

·水利工程质量问题处理的方法是什么?
      水利工程质量问题处理的方法是什么？我国的水利工程质量问题处理在近年来越来越被您所重视，我国也在努力完善水利工程的基础建设制度，这毕竟关乎民生大计。可是，由于我国现在存在各种的问题，以至于我国的水利工程质量无法得到保证。我国的经济想要更大程......

·孙子继承祖父遗产可以吗
      在继承遗产的时候，享有继承权的人通常最后都是能够继承死者遗产的。而此时，如果按照法定方式继承遗产的话，就需要确定哪些人是继承人。那么实践中孙子继承祖父遗产可以吗？我们一起在下文中进行了解，希望可以帮助到您。一、孙子继承祖父遗产可以吗根据我......

·离婚时财产分配不公平怎么办
      很多时候，夫妻协议离婚就财产作出分配的，一方都会发现此时的财产分配是不公平的，甚至有的情况下进行的财产分割对自身利益的损害还特别大。那么实践中夫妻离婚时财产分配不公平怎么办呢？我们一起在下文中进行了解。一、导致离婚协议不公平的原因协议离婚......

·为了社会的发展，劳动保障监察十分重要，各地区推行劳动保障条例
      为了社会的发展，劳动保障监察十分重要，各地区推行劳动保障条例，既规范了监察工作，完善了监察程序，又能进一步地保护劳动者的合法权益，防止用人单位违反劳动保障法律法规，进而促进经济的发展。接下来，我们就说一说重庆市劳动保障监察条例的具体内容。......

·公司劳动争议调解办法具体内容是什么
      公司劳动争议调解办法具体内容是什么一、劳动争议协商《劳动法》第八条　发生劳动争议，一方当事人可以通过与另一方当事人约见、面谈等方式协商解决。第九条　劳动者可以要求所在企业工会参与或者协助其与企业进行协商。工会也可以主动参与劳动争议的......